配电施工合同

配电施工合同范本（通用10篇）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的配电施工合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　配电施工合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就______公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　______公司职工住宅小区配电房安装工程

　　二、工程地点：

　　__________

　　三、工程范围：

　　______公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：____ 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在__年__ 月 __日开始施工，__年__月__日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月__元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：

　　在本合同签订后__天内，甲方按合同总价的__%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：

　　按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足__%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的'材料。

　　4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　2）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　日期：

　　配电施工合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商就“____”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。

　　第一条 工程名称及地点

　　1、工程名称： 配电工程

　　2、地点：

　　第二条 承包方式

　　乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。

　　第三条 乙方的施工范围和主要工程量

　　1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格；所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。

　　2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。

　　3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续；

　　4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。

　　第四条 工程价款结算及付款方式

　　1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币： 元整(含税价)。

　　2、付款方式

　　2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即；设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整)；剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。

　　2.2工程的.结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。

　　第五条 双方的权利义务

　　1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。

　　3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。

　　4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。

　　第六条 工程期限验收方式

　　1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在 年 月 日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。

　　2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。

　　第七条 乙方质量承诺

　　1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌；所有电线、电缆全部使用铜芯质材；乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。

　　2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。

　　3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。

　　第八条 违约责任

　　1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天承担违约责任；延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。

　　2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。

　　3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。

　　第九条 其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份；双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。

　　3、施工图纸由乙方根据祥龙郡现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格

　　甲方(签章)：

　　乙方签字：

　　日期：

　　配电施工合同 3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　电话号码：

　　身份证号码：

　　家庭住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》，结合该工程具体特点，经甲乙双方共同协商，甲方决定将 工程项目部分劳务分承包给乙方。为维护双方合法权益，明确双方责任和义务，特签定以下协议条款，以共同遵照执行。

　　第一条、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条、承包方式：

　　承包方式：包工、包使用机械工具，包电焊条及焊剂材料。

　　第三条、承包范围：

　　1、主体结构中，柱子主筋竖向焊接，其钢筋型号为12至20几种，并按要求每层提供合格的焊接试件，如试拉不合格将提供双数试件至合格为止，其产生费用由乙方承担。

　　2、焊接所使用机械工具、材料进出场费及二次搬运费，甲方只提供配电箱总电源。

　　3、原则上本工程甲方不出点工，除因图纸修改造成做好的成品返工而发生的人工，此人工数量甲方根据事实而定。如图纸更改在工作未做之前，将不调整工价或点工。

　　4、达到安全、文明样板工地相关的一切工作。

　　第四条：材料、机具供应与消耗：

　　1、工程所用钢筋由甲方按钢筋下料表提供规格，乙方按图进行钢筋焊接。

　　2、乙方如借用甲方机具设备使用、因操作不当造成的.损坏由乙方赔偿，甲方直接在乙方工程款中扣除。

　　第五条、安全生产：

　　1、甲乙双方均应以对现场施工人员进行严格管理预防安全事故发生，并经常进行安全教育及培训，搞好安全生产。非乙方原因造成的安全事故，由责任方承担一切责任和费用；由乙方原因造成的安全事故，其事故费用由乙方自行承担。

　　2、乙方工人非因工伤亡，费用由乙方自行处理。

　　第六条、优质工程保证金：

　　乙方进场前必须向甲方支付优质工程保证金，工程保证金为 1000 元。待质监站结构验收核定为结构优质工程后，保证金全数归还乙方。否则，此款项作为乙方向甲方的质量赔偿金，自动放弃。

　　第七条、工程价款及结算方式：

　　1、严格按照工程施工图及设计变更依据，计算焊接头工程量，不分规格型号，其综合单价为 1.5 元∕个，不再计取任何费用。

　　2、施工期内，如因乙方提出加价或停工(不管任何原因)，按完成工程量包干价格的50%结算工程款，优质工程保证金不予退还。

　　3、施工期内，如因乙方组织不力达不到甲方的工期、质量要求，不服从现场管理，或中途退场，甲方可单方面解除本合同，结算单价按完成工程量的承包单价的50%结算。优质工程保证金不予退还。

　　第八条、工期、质量：

　　1、工期：开工时间： 年 月 日，完成时间： 年 月 日，交工时间： 年 月 日(以甲方现场制定工期计划为准)。

　　2、质量：结构验收确保达到 优 质 工程质量标准。

　　3、对工程中出现的质量问题，任何时候，经检查后必须根据整改单及时整改、整改达到要求后方可进行下一道工序施工，若不及时整改，甲方有权根据情节轻重作罚款，清退出场等处理。

　　4、每层焊接质量必须达到一次性验收合格，如因质量问题不能通过验收，将每层处以500元罚款。

　　5、结构工程质量若达不到本合同约定的质量标准，乙方应按照甲方的要求进行返工，并承担返工费用，直至达到标准为止。经返工后仍达不到要求，乙方承担违约责任，甲方办理最终结算时按乙方承包综合单价下浮10%进行结算。

　　第九条、双方职责：

　　1、甲方责任：

　　a、施工场地具备施工条件，并在乙方开工后继续协助乙方解决以上事宜之遗留。

　　b、负责现场施工技术交底、施工质量监督，检查、督促乙方严格按照工程形象进度及设计施工图纸、施工验收规范进行施工，并有权根据项目现场施工管理制度做出相应处罚措施。

　　c、为乙方进场人员提供临建设施，并开办内部食堂以方便民工就餐。

　　2、乙方职责：

　　a、按甲方通知进场，三天内及时组织身体素质好，具有中级以上技术能力，十八周岁至四十五周岁身体健康的青年工人 6 名进场：施工高峰期确保 10 人以上。进场时必须向甲方提供施工人员名册、登记像、身份证复印件、计划生育证、职业技能岗位培训合格证书。

　　b、负责按图施工，确保工程质量，在甲方管理人员指挥下进行施工。

　　C、乙方必须抓好质量、进度、安全、文明施工等各方面的现场管理工作。若发生监理或业主对乙方罚款，则由乙方自行承担。

　　d、根据工程进度计划组织施工，按照文明施工有关规定及甲方要求进行现场管理，做到工完场清。负责已完成工程的成品保护；承担工程未交付甲方前方的损坏修复。

　　第十条、付款办法：

　　1、乙方进行后二个月内自付生活费用，以后甲方按每月工程进度的 70 %付款，工程完工业主验收一次性达到合同约定的质量标准后，甲方付乙方至总结算款的 90 %剩余 10 %工程款待主体结构全部完成后一个月付清。

　　2、乙方在施工过程中,违反一切管理制度引起的罚款由乙方承担,并直接从工程进度款中扣除。

　　第十一条、工期延误:

　　1、乙方在施工过程中不能按要求完成进度,必要时甲方将采取强行措施,将乙方的工程任务交由他人完成,一切费用由乙方承担。

　　2、如乙方不能按期交工，由乙方承担违约责任，并处以罚款，每延误一天，罚款20xx.00元。

　　第十二条、其它：

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　2、本合同自签字之日起生效，甲方支付完成工程结算款后自动失效。

　　3、本合同一式三份，甲执两份，乙方执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　配电施工合同 4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为保证 工程施工进度，甲、乙双方本着互惠、互利的原则，甲方将钢筋电渣压力焊分项工程承包给乙方施工，为了明确双方在施工中的权力、义务与责任，协商签订以下条款：

　　一、工程承包范围：

　　头连接(电渣压力焊)。

　　二、工程承包方式：

　　分包焊机、夹具、把线、焊药，电源线在楼面连接。

　　三、承包单价：

　　每个钢筋竖向电渣压力焊接头综合单价 元/个。

　　四、工艺标准：

　　按国家相关规范、规程施工。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)全面负责现场施工组织工作，安排工程生产计划。

　　(2)甲方对乙方施工人员进行施工技术、安全交底，乙方必须严格按技术交底要求施工。

　　(3)负责现场工程进度、质量、安全生产监督和管理工作。

　　(4)信守合同，按合同约定支付乙方劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)遵守合同，依据甲方的施工进度要求，调整组织劳动力；准时如数的.向甲方输出合格的劳动力，要求随叫随到，做好进场人员管理工作。

　　(2)教育职工遵守甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、材料管理等各项规章制度。

　　(3)保证施工质量达到现行施工规范以及结构设计要求。

　　(4)督促和检查本组施工人员，做好产品的质检、互检工作，确保工程质量和工期要求。

　　(5)登高作业时必须严格按照高空作业操作规程，正确佩戴安全防护用品。

　　(6)自行办理现场施工人员所需的证件手续。

　　六、项目工程质量与验收

　　(1)每批次作业前，需做试件，经甲方质检人员检查合格后方可进行作业。

　　(2)本工程分包项目质量要求达到优质标准。

　　(3)质量验收标准以设计要求和国家现行施工规范为依据。

　　(4)在每层焊接后，监理及技术人员对质量存在问题提出整改时，乙方要及时整改；如果没有整改到位的部分，监理公司下发的处理罚款通知，由乙方无条件承担。

　　七、安全文明生产

　　精心组织安全施工，加强工人安全意识，做到安全第一。

　　八、工程结算

　　(1)工程量计算方法：按实际完成的工程量计算。

　　(2)结算程序：工程结算时，乙方向甲方上报完成工程量，由钢筋工长审核并开具施工任务单，项目经理签字确认，乙方持结算单方可进行财务结算。

　　(3)付款方式：施工至 ，付已完成工程85%的工程款，施工至85%，主体竣工验收合格后，一次性付清余款。

　　九、未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　配电施工合同 5

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　______工程钢筋竖向电渣压力焊焊接分项工程于______年由甲方发包给乙方采用全包工包料方式承包施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协作、分工负责的原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，以双方共同遵守执行：

　　一、承包工程内容：

　　钢筋竖向焊接包括切割、除锈所需材料设备的转运、电渣压力焊焊接的全部工作内容、材料及现场的文明施工工作。

　　二、承包造价：

　　单价按焊接接头计算______元/每个（该单价包含乙方管理费及各类补贴费用在内）。

　　三、工程质量：

　　乙方必须严格按照设计图纸及甲方现场的要求进行施工，确保工程质量达到设计和电渣压力焊质量标准及检验要求。

　　四、双方责任：

　　1．甲方责任：

　　1）提供工人住宿条件，负责申报临时户口（进场的工人必须持有效证件并在进场时将证件交甲方存档报户，否则，因此而产生的'一切后果均由乙方自负）；

　　2）负责工地现场的质量、安全、进度、用料及各项规章制度的监督和管理。

　　2．乙方责任：

　　1）严格按照施工图、建设单位及甲方的要求施工，遵守执行现行施工规范。尊重、服从甲方管理人员监督和指挥，保证工程质量；

　　2）严格班组自身的安全教育。每个工人进场时都必须认真学习和执行公司制订的有关规定，提高工人的安全意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故；

　　3）提倡文明施工，遵守甲方现场的各项管理制度以及宿舍与厨房纪律。不擅自留外来人员在工地食宿，不配女工。搞好班组及个人之间的团结，不吵架、不打架；

　　4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在现场监工，未经经理的同意，不准离开工地。负责组织工人进退场，其进退场费用由乙方承担。乙方必须视甲方的进度安排，随时保证足够的施工力量，否则乙方将承担由此而造成的一切后果；

　　5）爱护甲方提供的一切机械工具，机械要固定专人并持有效证件操作，避免人为的机械操作。严格履行材物领（借）用手续，工完退回；

　　6）严格按照甲方规定下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清；

　　7）乙方必须严格遵守执行以上各项规定，否则，甲方有权逐项予以罚款处理（罚款幅度视情节现场确定，所罚款项在结算中一次扣除）。

　　五、工期：

　　根据甲方施工现场的需要或所通知的期限，保证按期或提前完成所有施工任务。

　　六、付款方法：

　　甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，焊接工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

　　七、其它：

　　1．由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责。造成终身残废的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。

　　2．由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查，伤者费用暂由甲方支付。

　　3．凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。但如乙方资金有缺口，为救伤员可暂借一定数额的资金和运输工具，以抢救伤员急用。

　　4．伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。

　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决 。

　　发包方（甲方）： 代表：

　　承包方（乙方）： 代表：

　　签约时间：

　　配电施工合同 6

　　发包人(全称)：____________

　　承包人(全称)：_____

　　项 目 编 号：____________

　　签订时间：__年______月______日

　　第一部分 协议书

　　发包人(全称)：____________

　　承包人(全称)：_____

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___一户一表变配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____

　　2、工程地点：_____

　　3、资金来源：______

　　4、工程内容：__

　　5、工程承包范围：详见南宁供电局审核、备案通过的施工图及工程量清单。

　　1、承包人严格按照南宁供电局审核、备案通过的施工图及供电方案协议进行施工，并办理相关的供电审批手续。按照国家、省市及工程所在地有关电力施工规范、工程质量标准和本合同约定内容(包括但不限于安装配置配电房内的照明、插座、防鼠(小动物)、防虫、消防、防潮、通(排)风、接地系统等装置及附件；全部电气设备的调试、验收；操作工具及告示牌、结线系统牌的配置；配电工程相应的全部土建工程(包括设备基础);供电系统的设计、报批、审核、采购、施工、检测、试验、调试、验收、开通正式电等一切费用)；

　　2、根据承包方与工程所在地供电局所签订的《供用电方案协议》及双方确认的施工进度，进行永久用电工程的施工并经电力部门和发包方、监理单位验收合格开通永久用电交付发包方使用；

　　3、高低压电缆采购、敷设、所有电气设备(变压器，母线，高、低压柜等)的采购、安装、调试及其相应电气连接等工作；

　　4、(包括但不限于电房砌体、电缆通道、设备基础、内装、门窗、排风、照明、接地等机电工程)。电房建设需满足当地供电部门验收规范并通验收；

　　5、户表工程：低压配电柜出线至各楼栋表柜，含分接箱、表柜、电缆、竖井桥架、接地、集中抄系统等设备材料采购安装；

　　6、所有住宅区电缆分接箱及计量表箱的设备基础制作工程；

　　7、所有桥架、管网接口处的封堵工程；

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_______(具体以发包人书面通知为准)

　　计划竣工日期：_______

　　工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合犇夏供电局及相关行业验收的牨曜肌

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1. 签约合同价为：人民币(大写) (____元)含税，增值税率为10%；

　　2. 合同价格形式：______ 牴潭ㄗ芗郯干(含税)。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理： 。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书(如有)；

　　(2)投标函及其附录(如有)；

　　(3)专用合同条款及其附件；

　　(4)通用合同条款；

　　(5)技术标准和要求；

　　(6)已标价工程量清单或预算书；

　　(7)图纸；

　　(8)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的.期限和方式支付合同价款。

　　2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于__年______月______日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在 南宁市 签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自双方签字盖章后生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一____份，均具有同等法律效力，发包人____份，承包人____份。

　　发包人：_________ (公章)

　　承包人：_________ (公章)

　　配电施工合同 7

　　发包方(甲方)：____________

　　承包方(乙方)：____________

　　签订地点：____________

　　合同签订时间：____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　工程名称：____公司10kv配电工程。

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：按设计图纸施工，安装智能开关一台，安装SCB11-1250/10.5变压器一台，高压柜四面，低压柜七面，配电房土建施工部分，配电房内的应急照明及开关布线、排风设备、防鼠板，敷设高压电缆、母线槽其他辅助材料安装等，详见____公司10kv配电工程施工设计图集。综合部分。

　　第二条、工程承包范围

　　承包范围：电气设备安装、配电房土建、电缆沟开挖回填、电缆井基础、办理供电局相关验收、接火及送电手续。不包含设计，供电部门及政府部门的规费和指定性收费。

　　合同工期

　　合同工期为50个日历天数。合同签订后，乙方收到甲方工程预付款即为开工时间。

　　如遇雨天、不可抗拒等原因以及由于设计变更造成工程量增加的，工程工期应顺延。

　　第三条、合同价款与承包方式

　　1、合同金额：

　　2、承包方式：承包方按发包方提供的____公司10kv配电工程施工设计图集。综合部分施工图施工，直至通过南宁供电局验收合格并送电成功。

　　第四条、合同价款结算

　　按双方签订的总价包干方式结算工程款，后附工程量清单。

　　第五条、工程款的支付

　　1、发包方在与承包方签订合同3天内，发包方向承包方支付设备款及工程预付款10%，即___元整(￥______元)，作为工程启动资金。

　　2、承包方电气设备进场安装完毕3天内(含配电房土建、电缆沟开挖回填、电缆井基础、配电房内电气安装)，发包方再向承包方支付工程款50%，即___元整(￥______元)。

　　3、经南宁供电局竣工验收合格且接火送电成功后7天内，发包方再向承包方支付工程款37%，即捌拾万元整(￥______元)。

　　5、剩余工程款3%，即___元整(￥______元)，质保期贰年后3天内一次付清。

　　6、工程款支付方式：现金或转帐。

　　第六条、工程质量与验收

　　以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的现场监督与检查。

　　第七条、安全施工

　　1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全防护措施严防事故发生。

　　2、在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工，承包方承担施工中发生事故的一切责任。

　　第八条、设计变更

　　1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。

　　2、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。

　　3、设计变更内容：

　　(1)工程量增减;

　　(2)取消或增加某一项目;

　　(3)杆塔及基础形式变化;

　　(4)线路长度增减等。

　　4、由于发包方原因的重大设计变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，延误的工期相应顺延。

　　第九条、竣工结算

　　1、工程竣工验收报告经发包人认可后2日内，承包人向发包人递交结算资料。发包方在接到结算资料之日起5个工作日内提出审核意见。并在结算资料审定之日起5个工作内付清工程余款(除质保金外) 。

　　第十条、材料设备供应

　　1、发包方或承包方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，必须有产品质量合格证书，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，具备广西电网投标资质合格供应商范围。

　　2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，发包方代表拒绝验收，由承包方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。

　　3、由发包方采购的.设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围，承包方可以拒绝安装，由发包方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资，承包方有权终止本合同，发包方承担违约责任。

　　4、承包方采购材料必须按甲方招标的要求品牌来选材，并列出材料清单，加盖公章，作为合同附件。

　　第十一条、双方责任

　　发包方责任

　　1、负责办理该工程的供电行政收费，有关城建开挖、恢复报批手续及青苗赔偿等相关费用。

　　2、施工期间，发包方应派工程负责人到现场以便开展工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要，则要服从停送电时间的安排。

　　3、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　4、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作日内完成会签工作，超出以上时限的作甲方默认处理。

　　5、不按合同规定拨付工程款，逾期按应付而未付部分日千分之二计算违约金给承包方，逾期超过30天的，承包方有权停工或终止合同，由此造成的工期延期、工程停建，由发包方负责。发包方补偿承包方因此遭受的损失。

　　承包方责任

　　1、合同签订且承包方收到发包方的工程启动资金后40天内，电气设备进场。逾期超过20日设备未进场的，发包方有权解除合同，承包方除退回发包方支付的启动资金外，还需赔偿合同总价的30%补偿发包方的损失。

　　2、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经南宁供电局有关部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方提出变更设计申请。

　　3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均由承包方负责。

　　4、负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，负责施工场地清洁。

　　第十二条、工程保修

　　1、保修期限：贰年(由工程验收合格送电试运行24小时后算起)。

　　2、保修范围：承包方承建的全部工程内容。

　　3、保修期内，设备在正常使用时出现故障，甲方管理人员通知乙方后，乙方需2小时内派技术人员到现场检修。

　　第十三条、不可抗拒力

　　参照执行《建设工程施工合同(GF—1999—0201)》第二部分通用条款第十一条其他中第39款。

　　第十四条、合同文件

　　合同文件组成应包括以下部分：

　　1、本合同文本

　　2、施工委托书

　　合同争议及解决

　　合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，向工程所在地南宁市江南区人民法院裁决。

　　第十五条、其他

　　为保证施工顺利进行，除上述条款外，发包方、承包方双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，承包方施工完成并经供电公司验收合格后，所安装的一切设备自动归发包方保管，余款付清前产权还是归承包方所有。

　　第十六条、合同生效及终止

　　本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并送电成功，结清工程余款保修期满自然失效。

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　发包方：(盖章)承包方：(盖章)

　　法定代表人：_______法定代表人：____________

　　代理人：_________代理人：____________

　　开户银行：________开户银行：____________

　　帐号：___________帐号：____________

　　地址：___________地址：____________

　　电话：___________电话：____________

　　日期：__日期：____________

　　配电施工合同 8

　　委托方:(以下简称甲方)

　　设计方:(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:10kV配电工程

　　2、设计内容:新装变压器容量为6060kVA3。

　　二、设计文件提交

　　1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。

　　三、设计费

　　经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(￥110000元)，如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。

　　四、支付方式

　　1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)。

　　3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(￥22000元)。

　　五、甲方责任

　　1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

　　2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的`时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。

　　3、乙方已开始设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十(￥44000元)作为违约金。

　　4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。

　　5、按合同规定支付设计费。

　　六、乙方责任

　　1、按照本合同规定的内容，根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。

　　2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。

　　3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。

　　4、乙方应采用经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。

　　5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。

　　6、按时提交施工图文件。

　　七、未尽事宜双方协商解决。

　　八、经双方协商一致，可签订本合同的补充协议。

　　九、合同签署:本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

　　委托方:

　　设计方:

　　年 月 日

　　配电施工合同 9

　　买方：(以下简称甲方)

　　卖方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

　　一、标的、数量、价款及交货期

　　控制箱合同价

　　电器元件价格明细表

　　配电箱设计型号：4KW+3KW

　　配电箱设计型号：4KW+3KW

　　电器元件价格明细表

　　配电箱设计型号：2KW

　　电器元件价格明细表

　　配电箱设计型号：11KW

　　二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分(小写￥13525.46元)。本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费(从制造厂至项目施工现场)、安装费、调试费及保险费等。

　　三、交货时间：合同签订生效之日起20天

　　四、交货地点：海南博鳌国宾馆工地现场

　　五、交货方式：卖方送货

　　六、所有权的转移

　　1、货物的所有权在货物到达买方工地且买方支付到货款后，由卖方转移至买方。

　　2、在货物所有权转移到买方之前，卖方需对货物的所有直接或间接损失负责，所有权转移给买方后由买方负责。

　　七、付款方式：

　　1、货全部送到工地，安装完毕，且经相关部门验收合格，并按国家有关规定提供完整的竣工资料后买方一次性支付合同总价的95%。

　　2、余合同总价的5%，买方于一年质保期满后7个工作日内支付给卖方。

　　3、买方支付款项时，卖方应向买方出具相应金额的发票，否则买方有权拒绝付款。

　　八、交货文件：

　　1、出货后，卖方须以电邮、传真或快递的形式向买方提供发货清单复印件一份。

　　2、装运货品时，卖方须将操作手册、图纸各一份一并装入箱内。

　　3、卖方在货物到货后需向买方提供到货清单、质量证明书等。

　　4、收货人：_________电话:_________

　　九、运输包装：

　　1、卖方负责安排运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期按时交货。在运输过程中由于运输原因造成的任何货物损失由卖方承担。

　　2、所有货物须一次直达装运。如果由于卖方少发货或其他任何卖方失误造成实际发货次数多于合同规定的次数，由此造成的运输费用，均应由卖方负担。

　　十、质量要求及验收标准：

　　1、卖方应确保所提供的货物符合国家、行业及厂家出厂标准。

　　2、卖方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且进货渠道合法。产品具备出厂合格证。并完全符合国家规定的质量、规格和性能的`要求。卖方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

　　十一、保修与维修

　　1、保修：保修期一年。对于保修期内的工程质量问题，卖方应在买方发出保修通知后十个工作日内维修完毕，如卖方在此期间无法修复的，买方可自行或聘用其他维修人维修，由此造成的费用由卖方承担。

　　2、维修：保修期经过后，卖方将以成本价提供维修。

　　十二、违约责任：

　　1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请具有资质的权威机构根据双方认可的以上第9条标准对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担;货物不符合标准的，鉴定费由卖方承担，同时卖方必须在买方指定的合理时间内包修、包换、包退，且产品必须符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用，卖方未能在买方指定的时限内完成补救的，应当按每天3000元承担赔偿责任。

　　2、如卖方所交付的货物不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应买方指定的期限内进行更换以符合合同规定。

　　3、卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，卖方应支付按逾期交货部分货款的千分之五计算的违约金。逾期30天的，买方可以解除合同，并可以另行选取其他具备资格的供应商，由此产生的合同差价、管理费用(按合同总价的15%计算)由卖方承担。

　　4、如买方未按本合同约定按时付款，每逾期一天，买方应支付未付款的千分之五计算违约金，并顺延交货期。

　　5、卖方不能交货，应按不能交货部分30%的价款向买方偿付违约金，同时买方可以解除合同;货到现场，因买方原因中途退货，应按退货部分30%的价款向卖方偿付违约金。

　　6、在质保期内，如卖方在接到买方通知，未按本合同的规定提供相应服务的，应按合同总价款的0.5%向买方承担违约责任。

　　7、在产品质保证期内，在收到买方通知后，卖方应在买方指定的期限内积极提供服务，如有延误造成的损失由卖方承担。

　　8、在产品质保证期内，如因产品质量出现问题，由卖方负责保修。若因使用不当造成的损坏，卖方负责维修，费用由买方负责。

　　十三、违约终止合同：

　　1、卖方存在如下违约情况之一时，买方有权考虑并提出终止全部或部分合同。

　　2、卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物的。

　　3、卖方未能履行合同规定的其他义务

　　4、发生上述情况且卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

　　5、卖方应继续执行合同中未终止部分的义务。

　　6、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的产品质量责任、安装指导义务、保修责任。

　　7、买方将对供货的产品进行不定期地质量抽检，如发现供货产品的技术参数与招标文件中描述的产品技术参数或封样产品的技术参数不符时，买方将对所有产品作退货处理，直至终止或解除合同。

　　十四、解决合同纠纷方式：双方协商解决，协商期为十五天。如通过协商仍不能解决时，可向海口仲裁委员会申请仲裁。

　　十五、本合同壹式陆份，买方执肆份，卖方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　十六、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________ :乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________:法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日:_________年____月____日

　　配电施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，供、需三方在平等、自愿的基础上，针对长春市星火房地产开发有限公司东田〃青年城一期配电箱及箱内电气元件的供应，经三方友好协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_________________

　　3、工程内容：配电箱及箱内元件供应

　　4、质量等级：符合国家标准

　　5、承包范围：______________楼的所有配电箱及箱内元件供应。

　　二、工程总价款

　　1、甲方向乙方支付合同总价款为：____________(包括丙方的电气元件的价款及运费)。

　　2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。

　　三、结算及付款方式：

　　1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。

　　2、甲方对乙方的付款方式：

　　(1)进度款：箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。

　　(2)结算价款：验收合格后支付到合同总价款的95%。

　　(3)质保金：总价款的5%留做质保金，一年后付清，不计利息。

　　(4)乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。

　　四、施工及验收标准

　　1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于1.0㎜，其余配电箱所用的钣金厚度不小于1.3㎜。

　　2、乙方供应的配电箱所用的.元件采用丙方的正泰牌电气元件。

　　3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。

　　4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。

　　5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。

　　6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件，甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。

　　7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同，丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。

　　8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金，一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。

　　五、质保期：

　　乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验

　　六、交货期限：乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。

　　七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。

　　八、延期交货：

　　1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。

　　2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

　　九、售后服务：

　　乙方接到甲方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复正常的供、配电系统，质保期二年，终身维护。

　　十、违约责任：三方严格遵守本协议，如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷，协商解决，协商不成，可向法院提出诉讼。

　　十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

　　十二、本协议一式陆份，甲方三份、乙方两份、丙方一份。

　　甲方：

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　签字日期：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　签字日期：_________

　　丙方：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　签字日期：_________

【配电施工合同】相关文章：

配电工程施工合同03-21

配电工程施工合同范本06-14

配电房土建施工合同范本（精选5篇）03-03

配电柜销售合同通用12-27

配电箱电缆采购合同04-18

配电箱买卖合同10-13

配电箱供货合同4篇01-15

配电箱安装合同范本06-27

配电房设备供货及安装合同02-24