配电房土建施工合同

时间：2024-12-20 09:10:05 志彬合同范本我要投稿

相关推荐

配电房土建施工合同范本（精选8篇）

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的配电房土建施工合同范本，希望对大家有所帮助。

配电房土建施工合同范本（精选8篇）

　　配电房土建施工合同 1

　　甲方（发包方）：_____________

　　乙方（承包方）：_____________

　　鉴于甲方拟建设配电房，乙方具备相应的土建施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：配电房土建工程

　　工程地点：_____________

　　工程内容：配电房的基础、主体结构、内外装修等土建施工

　　二、合同工期

　　开工日期：以甲乙双方确认的开工报告之日起计算

　　竣工日期：按合同规定完成全部工程并通过验收的日期

　　三、合同价款与支付方式

　　工程总造价：人民币（大写）_____________元整（小写：￥_____________元）

　　支付方式：

　　预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的`____%作为预付款

　　进度款：按工程进度节点支付，具体比例和支付时间根据工程进度和双方约定确定

　　尾款：工程竣工并通过验收合格后，支付剩余的工程款项

　　四、工程质量与验收

　　乙方应确保工程质量符合国家和地方现行的工程质量验收规范及施工图设计要求

　　工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后组织验收小组进行验收

　　验收合格后，双方签署验收合格证书；若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用

　　五、违约责任

　　若甲方未能按时支付工程款，应承担违约责任

　　若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失

　　六、争议解决

　　双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼

　　七、其他

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效

　　甲方（签字）：_____________

　　乙方（签字）：_____________

　　签订日期：____年____月____日

　　配电房土建施工合同 2

　　甲方（发包方）：_____________

　　乙方（承包方）：_____________

　　鉴于甲方拟建设配电房项目，乙方具备相应的施工资质及能力，双方经友好协商，就配电房土建施工事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________配电房土建施工

　　工程地点：_____________

　　工程内容：配电房的'土建施工，包括但不限于基础开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、墙体砌筑、门窗安装、防水处理等。

　　二、合同价款及支付方式

　　合同总价款为人民币（大写）_________元整。

　　支付方式：根据工程进度分阶段支付，具体为：基础完工支付_____________%，主体结构完工支付_____________%，工程竣工验收合格后支付至_____________%，余款_____________%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

　　三、工期

　　开工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　工期延误：如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后可相应顺延工期。

　　四、质量标准

　　乙方应严格按照国家相关规范及甲方要求施工，确保工程质量达到合格标准。

　　五、双方责任

　　甲方负责提供施工图纸及必要的施工条件，按时支付工程款。

　　乙方负责按图施工，保证工程质量及安全，按期完成施工任务。

　　六、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：_____________

　　乙方（签字）：_____________

　　签订日期：____年____月____日

　　配电房土建施工合同 3

　　甲方（发包方）：_____________

　　地址：_____________

　　联系方式：_____________

　　乙方（承包方）：_____________

　　地址：_____________

　　联系方式：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就配电房土建工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________配电房土建工程

　　工程地点：_____________

　　工程内容：配电房的'基础、主体结构、内外装修等土建工程

　　二、合同工期

　　开工日期：自甲乙双方确认的开工报告之日起计算

　　竣工日期：按合同规定完成全部工程并通过验收的日期

　　三、合同价款与支付

　　工程总造价：人民币（大写）_____________元整（小写：_____________元）

　　付款方式：

　　合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_____%作为预付款

　　工程进度过半时，支付工程总造价的_____%

　　工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项

　　四、工程质量与验收

　　乙方应按照国家和地方现行的工程质量验收规范及施工图设计要求进行施工，确保工程质量合格

　　工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后组织验收小组进行验收，验收合格后双方签署验收合格证书

　　五、违约责任

　　如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失

　　如因甲方原因造成工程延期，甲方应顺延工期，并支付乙方合理的窝工损失

　　六、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼

　　七、其他

　　本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效

　　甲方（签字/盖章）：_____________

　　日期：_____________

　　乙方（签字/盖章）：_____________

　　日期：_____________

　　配电房土建施工合同 4

　　委托方：(以下简称甲方)

　　设计方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：10kV配电工程

　　2、设计内容：新装变压器容量为6060kVA3。

　　二、设计文件提交

　　1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。

　　三、设计费

　　经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(￥110000元)，如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。

　　四、支付方式

　　1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)。

　　3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(￥22000元)。

　　五、甲方责任

　　1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

　　2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的'资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。

　　3、乙方已开始设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十(￥44000元)作为违约金。

　　4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。

　　5、按合同规定支付设计费。

　　六、乙方责任

　　1、按照本合同规定的内容，根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。

　　2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。

　　3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。

　　4、乙方应采用经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。

　　5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。

　　6、按时提交施工图文件。

　　七、未尽事宜双方协商解决。

　　八、经双方协商一致，可签订本合同的补充协议。

　　九、合同签署：本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

　　委托方：

　　设计方：

　　______年______月______日

　　配电房土建施工合同 5

　　委托方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任，经合同双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、设计名称：

　　二、工程地点：

　　三、设计内容和主要工作量

　　10KV线路（电气）、10KV用户开闭所、7930KVA三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。（由甲方将土建电气设计配线负荷表提供给电力设计单位）

　　四、委托事项

　　本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。

　　五、设计准备

　　甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。

　　六、工程期限

　　1、乙方于合同签订后，在个工作日内完成设计出图工作，并具备送审条件。

　　2、如遇下列情况，工期应作相应顺延：

　　2.1甲方不能按时提供资料；

　　2.2甲方未能按合同规定支付定金。收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延；

　　2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的；

　　2.4非乙方原因造成影响工程进度的；

　　2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。

　　2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。

　　七、合同价款、支付方式及调整

　　1、合同价款：本合同工程设计费（含税价，人民币）：______万元整；预付定金为______万元。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。

　　2、价款调整

　　2.1不采用可调方式，乙方包干。

　　2.2符合第7条4款调整条件的可作相应调整。

　　3、可调整的条件

　　3.1额外增加或附加的工程量；

　　4、调整的方式：

　　乙方将合同价调整的'原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方签字，以作为合同方结算的依据。

　　八、双方权利与义务

　　1、甲方

　　1.1甲方是本设计工程的投资者，可对设计项目进行检查、监督；

　　1.2履行完成本合同中所约定的事项；

　　1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时，甲方应以予帮助；

　　2、乙方

　　2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项；

　　2.2设计人设计完成后，按规定参加有关供电部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充；

　　2.3工程设计通过供电公司审核，且甲方付清设计费余款，3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。

　　2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　九、质量保证

　　本合同所委托项目：乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。

　　十、违约和争议

　　1、任何一方违反上述约定条款，不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务，均是有悖协议的违约行为，应承担相应的违约责任。

　　2、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先应友好协商解决；如协商未果，则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。

　　十一、不可抗力

　　因不可抗力事件导致本合同不能执行，则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方，应以书面通知对方，并于十五天内提供不可抗力的详细情况，以及有效证明文件。

　　十二、合同的生效与变更

　　本合同生效后，任何一方无故解除合同，受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。

　　本合同生效后，合同双方均不得擅自对合同内容（包括附件）作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议，都必须以书面形式向对方提出，在征得对方签署人会签同意后，方可生效实施。

　　十三、本合同一式四份，双方各执两份，双方签章之日起生效。待工程竣工交付，费用结清一年后失效。

　　十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜，乙方将负责与供电相关部门协调解决；其他未尽事宜，双方另作商定。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：

　　配电房土建施工合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就_________公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：_________公司职工住宅小区配电房安装工程

　　二、工程地点：_______________

　　三、工程范围：_________公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：______。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在___年___月___日开始施工，___年___月___日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月___元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：

　　在本合同签订后___天内，甲方按合同总价的___%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：

　　按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足___%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

　　4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的'警示标志、安全哨和防护设施。

　　4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　2）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　甲方(签章)：乙方签字：

　　______年______月______日

　　配电房土建施工合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商就“______”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。

　　第一条工程名称及地点

　　1、工程名称：______配电工程

　　2、地点：

　　第二条承包方式

　　乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。

　　第三条乙方的施工范围和主要工程量

　　1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格；所有供配电设备必须有合格证，电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。

　　2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的.施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。

　　3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续；

　　4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。

　　第四条工程价款结算及付款方式

　　1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：______元整(含税价)。

　　2、付款方式

　　2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10个工作日内支付整个工程款的(即；设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40%(即______元整)；剩余10%作为质量保修期内质量保证金(即______元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。

　　2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。

　　第五条双方的权利义务

　　1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。

　　3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。

　　4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。

　　第六条工程期限验收方式

　　1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在______年______月______日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。

　　2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。

　　第七条乙方质量承诺

　　1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌；所有电线、电缆全部使用铜芯质材；乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。

　　2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。

　　3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。

　　第八条违约责任

　　1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期10天以内时，乙方按______元/天承担违约责任；延误工期超过20天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款10%的违约责任。

　　2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款10%的违约责任。

　　3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日1000分之三向乙方支付违约金。

　　第九条其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份；双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。

　　3、施工图纸由乙方根据祥龙郡现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?

　　甲方(签章)：乙方签字：

　　______年______月______日

　　配电房土建施工合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和建设工程的有关规定，经甲乙双方充分协商，并结合工程的具体情况，就甲方箱变及线路工程项目合同内容如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　二、合同总价

　　三、合同工期

　　四、付款方式

　　1、各种设备安装完毕，并经电业局验收合格，具备送电条件后三个工作日内，甲方一次性支付乙方合同余款，计人民币：壹拾伍万元整（150000.00）。

　　2、待工程施工后，甲方申报正式用电时，结余款项随正式用电施工时，一并支付。

　　五、质量保证

　　1、产品质保期壹年，在质保期内出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后，24小时之内赶到现场进行处理，如果是产品质量出现问题，乙方免费予以维修或更换。因甲方操作使用不当引起的损坏，乙方在接到甲方通知后亦应及时赶到现场全力抢修，甲方付以成本费用。

　　2、质保期满，双方仍畅通供销渠道，乙方有义务协助处理所供设备出现的种种问题，并以优惠的价格提供备品件及现场服务费。

　　3、甲方保证该箱变在竣工后，转正式用电时，其外观及柜内元器件没有重大损坏或有轻微损坏，经维修不影响正常运行时，乙方保证该临电转为正式用电手续使用。

　　4、甲方保证全部正式用电量的'接线点与临时接线点为同一接线点。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、协助乙方搞好施工现场的协调配合工作；

　　2、提供施工用水源及施工场所；

　　4、预算中含有基础费用

　　①预交电费5—10万元。

　　②临时用电押金500kv/190元/110w。

　　除以上两条外，乙方在办理手续过程中所产生的一切费用由乙方自行负责。

　　（二）乙方责任

　　施工过程中安全事故由乙方全部负责。

　　遵守地方政府、职能部门对现场施工的有关规定，做到安全、文明施工。根据国家电力部门要求的质量标准，验收规范施工并确保通过相关部门的验收合格并按甲方要求时间送电。

　　七、竣工验收和标准

　　1、竣工工程验收以国家电力部颁发的施工验收规范、质量标准为依据，正式成功送电为最终验收。提供完整的竣工资料贰套。

　　2、乙方须按合同约定的安装工程验收合格并按合同元宝时间送电。

　　八、违约责任

　　1、乙方未按合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天应偿付甲方按合同价款千分之一的逾期违约金（因甲方原因和人力不可抗拒原因造成的延误工期除外）；

　　2、甲方未按合同规定的日期付款，每逾期一天应偿付给乙方按合同价款千分之一的逾期违约金。

　　九、其他事宜

　　1、在执行本合同的过程中出现异议时，双方本着友好协商的原则去解决，如协商不成，均可向违约方对方法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，经双方协商另签补充合同，补充合同具同等法律效力。

　　4、合同解除条件：本合同执行完毕。

　　此合同不作为正式电施工承诺，待正式电设计图纸确定后，同品牌低价位优先。

　　甲方(签章)：乙方签字：

　　______年______月______日

【配电房土建施工合同】相关文章：