维修合同

时间：2023-02-28 08:41:05 维修合同我要投稿

维修合同范本集合15篇

　　随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的维修合同范本，希望能够帮助到大家。

维修合同范本集合15篇

维修合同范本1

　　委托方（甲方）：

　　服务方（乙方）：

　　经双方协商，实业有限公司（以下简称委托方）委托（以下简称乙方）维护委托方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：

　　一、职责划分：

　　1、委托方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用，确保运行设备不超负荷运行，从而延长设备运行周期。

　　2、委托方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。

　　3、委托方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。

　　4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

　　5、委托方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

　　6、乙方应严格遵守委托方现行的各种规章制度。

　　7、乙方在工作范围内应严格服从委托方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。

　　8、乙方负责委托方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。

　　10、乙方应配合委托方做好贯标认证工作，根据委托方的进度要求按时完成相应的工作。

　　12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并做好巡检记录。

　　13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。委托方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

　　14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报委托方处备案，维护所需的各种资料说明书，委托方应尽量提供，如不能提供，应由双方协商解决。

　　15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决，随机带来的专用设备应由委托方提供。

　　16、乙方应根据委托方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，委托方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因委托方不能停工造成的损失由委托方承担，但排除以下情况：

　　①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。

　　②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。

　　二、双方权利：

　　1、委托方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

　　2、委托方对电气设备维护质量有检查评定的权利，委托方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

　　3、未经委托方安排的电气技措项目施工，委托方有权不予结算。

　　4、委托方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续（如火票等相关手续）。

　　5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。

　　6、乙方有向委托方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

　　7、乙方在维护时，对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权，（）并进行换型和选型，报委托方项目生产管理部及委托方相关职能部门批准。

　　8、乙方有权拒绝设计不合理未完工的技改技措项目电气设备的维护工作。

　　9、方有权拒绝违章操作，有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。

　　10、乙方有义务根据设备运行周期，提前提供更换配件的型号，并报委托方及时审批和采购。

　　三、维护范围：

　　根据《石油化工设备维护检修规程中石化（1992）生字69号电气分册》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，除变压器的大修及电气预防性试验外，干式变压器、事故发电机、高低压配电柜（含保护器）、直流电源柜为维护范围，具体工作内容为：

　　①根据委托方项目工程管理部或相关职能部门的要求，对所管辖范围内的电气设备的故障处理、抢修等负责。

　　②负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护检修。

　　③负责配电室及配电间的管理、维护工作。

　　④配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。

　　⑤检查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常，定期进行充电活化。

　　⑥负责装置配电的停送电操作。

　　⑦负责电气设备运行的日常倒闸操作。

　　⑧负责配电室直流屏。

　　⑨乙方应在每个月底派专业领导与委托方项

　　目生产管理部及委托方相关职能部门一起对维护质量进行检查，对存在的'问题乙方应在下月10日前进行整改。

　　四、维护检修考核要求：

　　⑴乙方负责认真对委托方的电气设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检记录，记录每季度末交委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门，没有做到每一项次扣一分。对委托方提出的问题未及时整改，委托方可加倍考核。

　　⑵乙方保证委托方电气设备的完好率达98以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行，没有做到每一项次扣一分。

　　⑶乙方人员在工作中应遵守法律法规和委托方有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清，没有做到每一项次扣二分。

　　（4）乙方人员在接到操作命令或发生事故时，应迅速组织进行操作或对事故进行处理，同时作好相应的记录，没有做到每一项次扣一分。

　　（5）对于日常停送电操作，乙方人员必须根据装置检修作业票的要求进行停送电操作，并记录停送电时间、原因及操作人，以保证停送电的正确性，没有做到每一项次扣一分。

　　（6）由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气设备（名单报委托方处），并保证定时巡检，随时联系到乙方维护人员；维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障，没有做到每一项次扣一分。

　　（7）乙方在工作范围内应严格服从委托方花苑酒店主楼职能管理部门的工作安排，切实为装置保驾护航，没有做到每一项次扣一分。

　　（8）乙方应配合委托方做好贯标认证工作，根据委托方的进度要求按时完成相应的工作，没有做到每一项次扣一分。

　　（9）乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并按委托方规定做好巡检记录，没有做到每一项次扣一分。

　　（10）乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前，随意停止故障的排除工作，没有做到每一项次扣一至五分。

　　（11）由于乙方维护问题造成委托方的生产受到严重影响，视情况一次可扣乙方10—70分。

　　（12）乙方维护人员应持证上岗，并佩带标志，没有做到每一项次扣一分。

　　（13）乙方未根据现场情况，及时提前以书面形式向委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门提出配件采购计划、检修计划，委托方有权对乙方每缺一项扣一分，如影响正常运营，委托方可按影响大小加倍考核。

　　（14）乙方将运行检修记录每季度维护打分后，交委托方保管，

　　五、验收标准和方式：

　　1、质量标准（具体质量标准如下）：

　　①中石化公司92年版《石油化工设备维护检修规程》。

　　②有关国家标准及行业标准。

　　2、验收方式：

　　根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维护方的服务质量，每月由委托方单位负责人根据委托方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分，根据当月评分结果对维护方进行考核。

　　六、报酬及其支付方式：

　　1、报酬：

　　每年双方根据所维护的设备确定月维护费用为￥18，190。0xxxx，全年维护费用为￥218，280。0xxxx，以上价格是不含税价。技术更新、技术改造等技措项目，费用另行结算（具体费用明细表见附件《×××天虹实业有限公司花苑酒店配电室维护费明细表》）。

　　2、支付方式：

　　①维护费每季度结算一次，本季度维护检修费在下月10日内进行结算，委托方生产管理部对每月的维护打分有审核权，委托方结算室根据生产管理部审核的乙方每月考核得分数的百分比给予结算维护费。

　　②对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料，每件在10xxxx/每件以下的，由乙方自行承担费用，10xxxx/每件以上的电气元件或备件的更换须经委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门同意（费用由委托方承担），同时旧电气元件或备件交委托方处。

　　③结算维护费时，乙方必须出具委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门工作完成情况考核证明书，由委托方项目生产管理部或委托方相关职能部门签字认可，到委托方财务资产部办理。

　　④电气设备的电气预防性试验，根据委托方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工，无计划不得施工。

　　⑤电气设备检修所涉及的机械台班费用，由委托方承担。

　　七、违约责任：

　　1、委托方没有按本合同条款约定时间进行及时结算，按协议价款5支付违约金；委托方没有执行本合同约定的相关条款，乙方有权中止本合同的执行。

　　2、乙方未按委托方要求进行维护，委托方按本合同中维护检修考核要求及时考核。

　　八、其它：

　　1、本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议，有效期限为：

　　年月日至年月日。

　　2、本协议任何一方要求另一方提供额外的服务，双方协商确定具体条款。

　　3、发生不可抗力及未尽事宜时，双方通过×××协商决定。

　　4、本协议一式六份，甲乙方双方各执三份，双方签字或盖章后生效。

　　5、解决纠纷争议办法：双方协商解决，协商不成由合同签约地人民法院裁决。

　　委托方（盖章签名）：

　　委托方法定代表人签名：

　　委托方委托代理人签名：

　　联系电话：

　　服务方（盖章签名）：

　　委托方法定代表人签名：

　　委托方委托代理人签名：

　　联系电话：白天电话：

　　夜间电话：

　　签订日期：年月日

　　签定地点：

维修合同范本2

　　甲方：公司(以下简称甲方)

　　乙方：公司(以下简称乙方)

　　甲乙双方本着精诚合作，平等互利的原则，就有限责任公司设备安装事宜达成如下合同条款：

　　1.甲方委托乙方调整、安装、固定有限责任公司设备(包括)，

　　2.整套系统的安装费用为人民币_元整(￥000.00元，含建安发票)。

　　3.乙方按甲方提供的图纸以及技术要求，在甲方的现场技术人员的指导下进行调整、安装与配管。

　　安装设备以及安装所需的辅件、螺栓、垫片、油脂、油漆由甲方负担;安装工具，电焊气割、检测仪表等由乙方负责。

　　4.乙方按照相关的行业规范及国家标准进行安装，安装质量应符合相关国家标准及有限责任公司的'要求。

　　如果安装质量不符合规范及技术要求，乙方应予以整改。

　　安装结束后乙方出具安装报告。

　　5.乙方在安装期间，应严格遵守有限责任公司的安全规定，服从有限责任公司及甲方现场技术人员的管理。

　　6.施工期间乙方应严格遵守甲方以及施工安全规范，若发生安全事故由乙方自行承担法律及经济责任，与甲方无关。

　　7.所有辊子水平、平行公差在±0.05,轴间距、辊面标高公差±0.05，中心距偏差±1。

　　相关试压检漏的操作规格及程序应按国家的相关规定进行。

　　8.施工完成后，碳钢设备与管道应按有限责任公司的工程技术规定涂底漆与面漆，并做好管道流向标记。

　　9.施工工期个日历日，自年月日起计算。

　　10.安装工程预付款为人民币万元，甲方在合同签订天内汇入乙方账户。

　　安装结束并通过验收之日起天内，甲方将余款人民币_元整汇入乙方账户，乙方2天内开具建安发票。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____

维修合同范本3

　　甲方：学校（以下简称甲方）负责人刘江南联系电话：

　　乙方：刘永兵（以下简称乙方）联系电话：

　　一、甲方同意将花河边小学除教学楼外22大间平房（含所有师生寝室、厨房）房屋维修委托乙方。

　　二、乙方负责全部维修所需的桁条桷木砖瓦材料以及施工。

　　三、维修时间20xx年5月2日——6月30日。

　　四、维修要求：腐烂的.桁条桷木必须更换、屋漏重新翻检、沟瓦杂物清理干净，消除所有房屋桷木桁条隐患、换掉硝化严重的墙砖，屋顶不漏水。

　　五、维修费每间600元，总计13200元，分三次付清。第一次付4400元。即完成检修工作初步验收时期学校维修协议书学校维修协议书。第二次于学期末付4400元。直观检验符合质量要求。第三次付4400元，一学年后，次年经过雨季检验合格，于20xx年7月底前付清。分三个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应的费用

　　六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。甲方支付金1000元给乙方。合同签订后，如果乙方反悔不按期维修或不承接维修（因承包其它工程工程量大），影响甲方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金1000元给甲方。

　　七、乙方自行负责施工安全

　　淘宝精品

　　八、其他未尽事宜，双方友好协商解决学校维修协议书合同范本。（自愿退股协议书）

　　九、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，交中心校备案一份。甲方签名：

　　乙主签名：

　　20xx年xx月xx日

维修合同范本4

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　施工单位：（以下简称乙方）

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关的法律法规规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。

　　第一条合同标的。乙方承包维修甲方澧阳镇兰江东路的澧县城市管理行政执法局的办公楼的工程。维修改造：1、办公楼维修改造；2、院内新砌围墙、大门、车棚；3、室外场坪；4、原围墙、大门、车棚。5、新建厨房、卫生间、场坪硬化等其它工程。

　　第二条工程期限。本合同全部工程20xx年1月10日开工至20xx年4月25日竣工。如遇有法律明文规定耽误工期可顺延工期的`情况时，依法律规定顺延工期，不属本条规定延期理由而延期的，乙方应向甲方每日支付本合同工程款5%的违约金。

　　第三条工程质量。必须符合国家、行业规定的质量标准，同时执行LX20xx—J—084的澧县城管局办公楼及院内杂事改造工程，澧财投【20xx】预审第237号及相关投标和中标资料以及涉及澧县城管局办公楼维修改造工程清单计价表等相关资料作为本合同的附件。

　　第四条物资供应。乙方全包维修本合同的标的，即包工包料，所需的维修材料有乙方采购，保质保量，甲方有权监督并对不合格材料有拒绝权利。

　　第五条本合同工程价款。本合同工程价款人民币元，在工程全部完工验收合格，应预留总工程价款3%作为本工程质量的保质金（保证金一年后返还），余额一月内付清。

　　第六条安全条款。乙方应对维修工地的安全负总责，如果发生工人或第三人伤害事故的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　第七条监督权。甲方有权对乙方施工的质量进行监督，乙方应对甲方提出的合理意见必须接受，需返工的必须按甲方要求返工。

　　第八条竣工验收。工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，如果发现质量不合格的应返修。因延期、质量不合格或造成其他损失的，乙方应向甲方赔偿经济损失。

　　第九条质量保修期。乙方对本工程保质期一年，在此期间存在质量问题由乙方免费维修。

　　第十条合同争议解决。本合同双方发生争议时，应充分协商，协商不成可依法向法院提起诉讼。

　　第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商处理，最后以财政评审决算为准。

　　第十二条本合同从双方签字盖章之日起生效，一式二份，各持一份，具有相同法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人或代理人：

　　年月日

维修合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对泵房内的全部水泵设备进行维修保养服务，经甲，乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

　　一，服务项目

　　1、水泵设备维护保养

　　2、技术服务要求

　　1、乙方保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的.水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备国家有关规定的水泵维护保养资质，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

　　2、对上述设备提供一次全面的例行保养工作，其中包括设备机件的安全及功能清洁，调整，检查及润滑加油，设置，调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

　　3、所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑油的润滑油温度，密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件规定；泵的安全保护和电控装置及各部分均应灵敏，正确，可靠；机械密封的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，油升应正常。

　　二，水泵类型，数量各种型号水泵 22台其中，型号为

　　全年保养费（大写）：壹万陆仟元整（￥16000元）税费20xx元 20xx年9月一次性付清本合同费用（开具发票）

　　三、其它条款：

　　1，本合同自双方签字盖章之日生效。

　　2，其它未尽事项，双方可另行协商达成协议，并入本合同附件。

　　3，本合同所有附件均不可分割，与本合同具有同等的法律效力。

　　4，甲方应做好水泵的日常管理工作。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：

　　委托代理人签字：委托代理人签字：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

维修合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对*****综合办公大楼地下室中央空调机房、泵房内的全部水泵设备进行维修保养服务，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

　　一、服务项目

　　水泵设备维修保养。

　　二、水泵类型、数量

　　各种型号的水泵38台。

　　其中，型号为：

　　SJS200—400IC45KV循环泵4台

　　SJS200—250IC30KV循环泵2台

　　1。1KV的积水循环泵4台

　　消防压力45KV循环泵4台

　　污水处理泵8台

　　28型生活变频泵7台

　　补水泵2台

　　深井水泵7台

　　三、维修、保养服务范围及价格

　　1、需维修的水泵设备损坏部件更换配件数量价格：

　　SJS200—250I上轴承1只，1120元；

　　SJS200—250I下轴承1只，580元；

　　SJS200—400IC上轴承2只，3200元；

　　SJS200—400IC下轴承2只，1240元；

　　65GDL24—12*3下轴承1件，270元；

　　65GDL24—12*3机械零件1件，450元；

　　SLS200—250机械零件1件，840元。

　　2、38台各种水泵设备需维护保养、消防水泵设备系统启动统调，包括耐磨耐高温润滑油脂、螺丝垫子等维护必需品，包干价格5000元。

　　此次维修及维护保养服务为包工、包料、包价、保质的“三包一保”维保服务项目。合同费用总金额（大写）：壹万贰仟柒佰元整（￥12700元）。

　　四、付款方式

　　1、乙方在合同工期内保质保量完成合同工作内容，经甲乙双方方共同确认无故障，水泵设备处于正常运行状态的，甲方验收签字，并在验收签字后五个工作日内一次性支付合同费用总金额的94%，余6%为质保金。

　　2、合同款项汇入乙方指定账户。

　　五、服务技术要求

　　1、乙方保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备国家有关规定的水泵维护保养资质，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

　　2、对上述设备提供一次全面的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油，设置、调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

　　3、所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的`温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。

　　六、双方权利和义务

　　1、甲方应为乙方在不违反业主相关管理规定的情况下，提供进行维修保养的必要场所、工具和其它一些工作上的方便。

　　2、乙方施工期间，必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。由于乙方未做

　　3、乙方应掌握所有维修保养水泵设备的准确信息，如出现合同维修保养内容不能满足水泵设备正常运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议。

　　4、在维修过程中，如发现新的机件损坏或失效需要更换时，应及时书面告知甲方，在征得甲方同意后实施更换，被更换零部件的材料费由甲方承担。乙方提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件。乙方经努力仍无法采购到原厂配件的，经甲方同意，乙方可以采购其它品牌的同型号配件，但应保证该配件的质量、性能、技术参数等不低于原厂配件。

　　5、甲方负责合同维修保养水泵设备日常管理工作，并跟踪维修记录。乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、本次维护保养时间、配件更换记录、使用建议等。记录作为竣工验收的凭证。

　　6、乙方对维护保养的设备的使用性能负责，在维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间，乙方应对设备可能存在的故障隐患作出评估，并进行恰当的预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知甲方，并提出消除隐患建议。

　　7、由于乙方维保不当所造成的损失，由乙方承担全部责任。

　　七、合同的生效、变更与终止

　　1、本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

　　2、若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

　　3、本合同履行完毕自行终止。

　　八、本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：

　　委托代理人签字：委托代理人签字：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

维修合同范本7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　基站因政府规划，需要搬迁。工程费用列入备九第二批，甲方为基站第二批中标人，与县移动公司协调决定费用从甲方帐户转入，甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　一、乙方按图施工包工包料、包质量、包安全。室外交流引入不在本协议范围内。

　　二、乙方施工需要严格按照国家技术规范及移动公司要求施工，保证进度工程并保证安全。因质量问题，乙方承担一切损失。

　　三、乙方在施工中发生的一切费用（包含工程材料费用）由乙方承担。组织施工参加验收，并负责施工协调一切事务。

　　四、乙方保证该工程通过移动公司验收，如未能通过验收所有负责由乙方承担。

　　五、如因甲方原因未及时支付给乙方工程款，乙方有权向或向仲裁委员会提交仲裁。

　　六、甲方负责土建报审资料、审计决算等。审计结束后，乙方开票扣除管理费后工程款打入甲方账户，甲方收取3万元后，余款全部归乙方所有。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方签字：_________________乙方签字：_________________

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

维修合同范本8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方协商事宜如下：

　　一、甲方负责提供乙方需要的各种电器配件详细资料。

　　二、甲方销售电器材料如出现故障一年包换。

　　三、乙方电器出现问题，甲方负责维修，乙方必须支付金额80%货款和维修手工费，余款待维修调试完成后3个月内结清所有余款。

　　四、合同期限：20xx年2月13日—20xx年2月12日。

　　五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同双方签字盖章后立即生效，未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签时日期：年月日签时日期：年月日

　　家电维修合同(二)：家电维修合同(员工版)

　　某某维修部用工合同

　　甲方（维修部）：

　　乙方（员工方）：

　　甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则签订此合同，双方应共同遵守。

　　一、工作条件

　　1，乙方必须全心全意为甲方所承包的家电产品安装和维修（含保内、保外售后服务）任务，乙方应按甲方要求及时的保质保量的完成任务。

　　2，乙方自身应具备以下条件：交通工具（要求保险、证件齐全），安装和维修工具一套，保证通讯工具畅通，保险设施齐全，具备国家相关部门颁发的电相关证书，也可是甲方所承包的家电品牌维修技师工作证书。（甲方为乙方提供平台学习考取）。甲方应为乙方提供合格的安装、维修材料及备件。

　　3，甲方提供乙方进行各类培训工作，以达到乙方熟悉甲方相关服务规范，并真正在实践中执行；如发现乙方有损坏甲方服务形象及利益的事情，甲方有权作出相应的处罚；相反，对于维护、提高甲方利益的，甲方将给予相关的奖励。

　　4，乙方必须遵守甲方所要求的《维修安全操作规范》，并向甲方缴纳保证金。甲方统一为乙方办理意外伤害保险（保险经费先由乙方工资扣除，工作满一年后返还。如未满一年，视未放弃退还保险经费）。

　　5，乙方工资的计算标准及支付方式：保修期内的按照甲方制定的结

　　算标准给予乙方结算，保修期外的乙方应严格按照甲方维修收费标准执行，维修费用不能高于厂家标准，保外机在去除甲方配件费用后，60%归乙方，20%作为甲方平台支撑费，10%给予所在门店信息员，10%作为员工绩效奖励及维修部全体员工活动经费。保外机收入必须当天按时交给门店收银员，在结算工资时一并返还乙方。结算方式为每月（5日-20日）以工资方式体现。

　　6、乙方实质上已是甲方员工，必须服从甲方的一切管理，（工作时间段春冬两季为早上9点-下午6.30分，夏秋两季为早上8：30-7：30忙季特殊情况需配合甲方工作时间稍微延长并补贴乙方加班费用）不得随意、散漫，故意拖延工作进度，否则甲方有权废止合作。并且扣除保证金及结算费用。

　　7、乙方上门服务是代表甲方进行的，乙方在工作中必须注意自我形象、不得有诋毁甲方的一切行为，不得乱收费。

　　二、乙方的安全规范

　　（一）、操作安全

　　1、严禁使用不符合标准配件进行安装及维修；因为使用不符合标准的配件而引起事故及用户抱怨造成投诉损失由乙方承担一切损失。

　　2、乙方因操作不规范、野蛮作业等导致机器损坏，均由乙方负责一切损失。

　　3、如果乙方遇上不能确定的`操作，必须通知甲方负责人，由甲方确认处理。

　　4、高空作业时，必须由两人以上互相配合，同时系上安全带，所有

　　作业必须以安全保障为前提，如不规范操作导致伤害，乙方自行承担。

　　（二）、机械安全

　　1、安装架：电视机和空调的挂架安装必须测试墙体的承重能力和检查挂架的焊接、材料的结实度，不合格的架子必须重新修复或废弃，禁止随意和侥幸安装，安装空调室外机时，必须上固定螺栓。如因强行安装产生的一切隐患和事故，由乙方全部负责。

　　2、乙方执行安装时，要注意规范操作，小心轻放。造成损失由乙方全部负责。

　　3、乙方的安装或维修工具要随时检查线路是否完好，严格执行安全的前提下操作。造成损失由乙方全部负责。

　　（三）车辆安全协议：

　　1.乙方要遵守交通规则，在车辆多、学校或居民驻地最高时速不得超过20公里/每小时，不得违章驾驶，若出现事故或发生意外由乙方负责。

　　2.乙方在安装或维修收费用户时，实行处理完毕结费的原则，乙方不得自作主张允许用户赊欠（特殊情况必须请示甲方认可）。

　　3.乙方在搬运商品过程中要轻搬轻放，因运输或搬运而造成的商品损伤或损失由乙方承担。

　　4、乙方必须随时检查车辆性能，禁止故障出行，保障安全。

　　（四）、其他注意事项

　　1、凡属于二楼以上空调外机的安装或维修室外作业时，必须使用双保险制度，即人身体上同时系保险绳和保险带，保险绳和保险带分别固定在不同的且牢固的支点上，以防坠落。高空作业时，应注意防止工具、螺

　　钉和配件等跌落砸伤行人。

　　2、在安装和维修完毕后应通电试机，在确保机器运转正常。并教会用户使用，才算工单完成。如未执行，工单结算无效。

　　3、乙方必须熟悉甲方所承包品牌厂方的规定、协议和安装、维修材料领取，调换的相关规定，并在接到用户信息后保证第一时间联系安装与维修。如因为一时疏忽造成抱怨投诉并给甲方带来损失的，一切后果由乙方承担。

　　4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度，认真、严格兑现甲方售后服务承诺，维护甲方信誉，全心全意为甲方平台用户服务。乙方不得以任何借口拒绝配送、安装和维修。乙方应自觉爱护用户的物品，如有损坏、划伤、丢失或由此而产生的纠纷，乙方承担全部责任。乙方应严格按甲方的服务规范接待每一位用户，认真回答用户的咨询，不得有怠慢、冷落、顶撞顾客现象。违者扣罚50-200元。

　　5、乙方不能完全修复的机器，必须在当天或者次日上报甲方管理，由管理决定其他处理方案，如出现不报、隐瞒等行为，每次处罚乙方50元。情节严重造成甲方损失的，一切由乙方承担。并且解除用工协议及保证金和工资扣除。

　　6、乙方如有技术、等方面的特殊培训需求，以申请方式递交管理，管理将安排乙方进行教导或培训。

　　三、工作纪律

　　1、乙方要严格遵守甲方服务理念，安全操作流程和安全管理规定，严防责任事故、交通事故、人身伤残事故的发生，如发生此类事故，责任

　　由乙方全部负责。

　　2、乙方必须遵守甲方的服务流程、技术数据等商业秘密规定，自觉维护甲方利益。

　　3、乙方必须遵守甲方公司的其他日常工作纪律管理考核规定。

　　4、乙方必须保证电话随时畅通。

　　本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　四、本协议有效期：年月日至年月日

　　甲方：乙方：

　　签定日期：

维修合同范本9

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

　　发包人（全称）

　　承包人（全称）年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一工种概况、要求

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程承包方式：包工包料

　　1.5工程日期：工期为日历天数年月日，竣工日期：年月

　　日。

　　1.6工程质量标准：合格

　　2 工程不允许转让，分包

　　3 工程项目的保险

　　本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸

　　4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。

　　4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。

　　4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

　　二双方一般权利和义务

　　5 工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师：

　　姓名：

　　5.2发包人代表

　　姓名：

　　6 项目经理

　　姓名：

　　7 发包人工作

　　7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。

　　7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人

　　进行设计意见交底。

　　8 承包人工作

　　8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。

　　8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

　　8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。

　　8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。

　　8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

　　8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

　　8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

　　8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。

　　8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

　　8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

　　8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：

　　A、干扰公众的便利；

　　B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

　　承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。

　　8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。

　　三施工组织设计和工期

　　9 进度计划

　　9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。

　　9.2工程师应在7天内做出批复。

　　9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的'要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进

　　度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10 开工及延期开工

　　10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。

　　10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工

　　发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误

　　12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

　　（1）设计变更和工程量增加：

　　（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；

　　（3）不可抗力。

　　12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。

　　四质量与检验

　　13 工程质量

　　13.1发包人对工程质量的要求：合格

　　13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

　　13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。

　　13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。

　　13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。

　　13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。

　　13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。

　　13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。

维修合同范本10

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　乙方：

　　代表人：

　　地所：

　　乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方LED电子屏的正常使用，对甲方的协议设备进行维护、维修服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常使用情况下，方可签订协议。

　　合同期限：本合同的有限期为年，从年月日起至年月日止。

　　第一条乙方义务

　　1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。乙方24个小时内到达现场。

　　2.乙方上门维修不收取上门费及工时费。

　　3.乙方上门维修没有次数限制。

　　4.乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。

　　5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

　　6.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

　　7.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每四个月一次上门维护保养服务。

　　第二条甲方义务

　　1.甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

　　2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的`零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。

　　3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

　　4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。

　　5.协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。

　　6.协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

　　第三条结算金额及方式

　　1.甲方按年为单位时间，维修费共计为元人民币，在协议签字生效后一周内，向乙方一次性支付维护费。

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

维修合同范本11

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、施工期限：

　　五、工程价款：￥元(大写：)

　　六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款

　　七、工程质量与保修

　　本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。

　　八、合同争议的解决方式

　　本合同项下的.争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。

　　九、附则

　　本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

维修合同范本12

　　甲方（发包方）：广州快通通信设备有限公司植村店

　　乙方 (承包方 )：

　　本着互相信任的原则，就甲方的手机维修业务达成以下协议。

　　第一条概况

　　1:甲方手机维修业务由乙方承包经营；

　　2．维修地点：番禺区大石南大路植村快通公司手机连锁店

　　3．承包时间：起始日期 _________年_______月_______日至终止日期

　　________年_______月_______日

　　4．承包费用暂定为2200元/月（人民币）。进场需交一个月的押金和当月租金，总计人民币4400元。（肆仟肆佰元整）

　　5. 合同解除后，乙方无遗留问题，甲方全额返还押金。

　　第二条甲乙双方关于手机维修承包业务的约定

　　1．由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成维修的手机质量问题，其返工费用和客户提出的`赔偿费用由乙方承担。

　　2. 甲方负责提供店面内指定的区域给乙方。

　　3.乙方自己负责购买手机维修柜台，维修工具和维修需更换的手机内部零件，不得销售手机和手机配件。

　　第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1．未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　2.负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。

　　3.维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，发生工伤由乙方负责。

　　4.乙方不得携带任何甲方的物品出门，若发现偷盗现象按进货价格加倍赔偿。并送交公安机关处理。

　　第四条违约责任：

　　1．由于乙方原因无故逾期维修造成客户损失的，每逾期一天，乙方向甲方支付壹拾元违约金。甲方有权另外安排人员进行维修，发生的费用从乙方的押金中扣除。

　　第五条纠纷处理方式：

　　因维修质量乙方与客户发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，乙方和客户可以向人民法院提起诉讼。维修质量纠纷问题与甲方无关。

　　第六条合同的变更和解除：

　　1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后，乙方如要终止合同，应以书面形式提出，并按月租金总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　第七条．其它约定：

　　1.乙方维修可以独立收取客户的维修费，需使用一式三联的单据，其中一联需提供给甲方作为凭证。

　　第八条附则

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同签订后维修业务不得转包。

　　（三）乙方需提供身份证原件和复印件。如有担保人需提供担保人的身份

　　证复印件。

　　（四）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　（五）合同有效期至_____________________。

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　年月日

维修合同范本13

　　本协议由以下双方当事人在_________签订：

　　甲方：_________(以下简称甲方)

　　住所：_________市_________区_________路_________号

　　身份证号：_________乙方：_________(以下简称乙方)

　　住所：_________市_________区_________路_________号

　　法定代表人：_________

　　电话：_________

　　鉴于：_________

　　1.甲方为本次要修缮的房屋的所有人，有权对此房屋进行修缮;

　　2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，目前合法存续。

　　为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。

　　第一条甲方决定将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套，建筑面积_________平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。

　　第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。

　　第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。

　　第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_________;

　　方式为_________;

　　标准为_________(要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求)。

　　第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的'时间为自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。

　　第六条本次房屋修缮的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋修缮结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。

　　第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来提供(或由乙方按甲方在清单中的要求来提供)。

　　第八条双方约定由_________来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。

　　第九条在本协议生效后，甲方应在_________日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与修缮有关的工作。

　　第十条违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。

　　第十一条除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

　　第十二条乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_________元。

　　但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。

　　第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：

　　1.双方合意变更并达成书面的协议;

　　2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;

　　3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

　　第十四条本合同自发生以下事情方可终止：

　　1.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;

　　2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围);

　　3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

　　第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后30日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

　　第十六条本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。

　　甲方(签字)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人或授权代表(签字)：___________

　　_______年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

维修合同范本14

　　甲方：（以下简称甲方）乌拉特中旗中盛石油设备修造有限公司乙方：（以下简称乙方）胡福奎

　　甲方为了提高给事业部供暖的质量，保证在供暖期设备及管网的正常运行，经甲乙双方协商就供暖锅炉的`维修等达成如下条款：

　　一、甲方将中旗办公楼、巴音杭盖供热区、达尔其供热区、文化站供热区所有供暖锅炉（四台）、设备及管网（供暖面积10875㎡）的检修工作委托乙方进行，具体工作主要有锅炉及管道的维修和更换。供暖期应不定期地对管网进行检查维护，以确保供暖工作正常运行。乙方自配人员、自配维修工具、自配维修配件、材料承办以上维修任务。

　　二、合同有效时间：20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　三、结算价格及付款方式：甲乙双方协商一致同意，确定全年服务费用为贰拾万元（￥200000），乙方于第一季度末和第四季度末凭发票分两次结算全年的维修费用。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲乙双方应自觉遵守本合同有关条款，合同中未尽事宜双方协商解决。

　　甲方代表签字：

　　乙方签字：

　　二0xx年一月一日

维修合同范本15

　　委托单位：（以下简称甲方）

　　施工单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268—20xx）和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3—90）等文件，甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。

　　一、合同维修范围及费用承包方式

　　1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务；

　　2、费用承包方式：

　　二、合同期限

　　1、本合同签署后7日内乙方进场施工，施工期限为天（另有约定的除外）。

　　2、维修工程完工验收合格之日起，

　　三、履行合同条件：

　　合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。

　　四、安全防范措施

　　1、乙方负责指派专业人员进行管道施工作业；进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。

　　2、施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告；施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好2号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖；乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。

　　五、管道施工标准

　　1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范（GB50268—20xx）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3—90）的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。

　　六、施工费支付方式

　　1、本合同工程款：RMB元，总价款（大写）：元（小写）元；进场前先由甲方垫资支付工程款的20%（53935.8元）给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。

　　2、乙方需拿出工程款的5%即：13483.95元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。

　　七、甲方权利、义务

　　（一）、权利

　　1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务，对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议；

　　2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。

　　3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。

　　4。甲方对乙方使用的工程材料有权查验。

　　（二）、义务