铺装工程发包施工合同

时间：2025-09-09 10:06:15 王娟施工合同我要投稿

相关推荐

铺装工程发包施工合同（通用11篇）

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的铺装工程发包施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

铺装工程发包施工合同（通用11篇）

　　铺装工程发包施工合同 1

　　发包方

　　承包方：

　　甲方决定将__地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一致，订立本施工合同，以便双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__道路及硬化铺装工程

　　2、工程地点：____地点

　　第二条承包范围及内容1、在施工过程中，甲方可根据建设工程的实际需要，对乙方承包范围内的工程进行变更或增减，乙方应予以配合并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。

　　第三条承包方式乙方包工、包料(甲供材除外)、包工期、包质量、包文明施工、包运输及二次运输、包施工水电费、包苗木成活率、包税金、包维护等方式承包。

　　园林景观建筑工程部分包保修12个月、绿化养护24个月的承包方式(绿化部分种植土按定额与实际回填土方量计算)。

　　苗木由乙方购买及负责进行种植与养护

　　第四条合同工期自__年____日到__年__月__日，总工期为5天。

　　第五条质量标准乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案，依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工，保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。

　　乙方保证本工程除必须达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：

　　1、草坪和色块苗木种植自通过验收后的.成活率达到98%，其它苗木成活率必须达到100%(其中甲供植物进场须通过乙方验收同意后方可种植，并由承包人负责施工及正常养护);

　　2、树坑各坑需比植物土球规格大15，且深度需比土球底深20，加底肥种植;

　　3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。

　　4、经过验收合格的工程，交工后的未成活植物、苗木等，乙方必须及时进行补栽和养护，直到成活，养护期为24个月。

　　第六条工程价格

　　1、工程总价以固定价格：____人民币。

　　2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。

　　3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工，甲方如需更换植物品种或大小，需提前与乙方协商，价格另议。

　　第七条支付方式

　　1、乙方工程完成全部工程量，在乙方提供已完成工程实际工程量报甲方审核无误，经检查合格后，10天内甲方支付到已完工程总量的总价款的80%;

　　2、工程竣工验收合格半年后,工程结算完毕，甲方付至工程结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满(质包期两年)，经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。

　　3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表,由甲方按实际耗用数代收代缴。

　　乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付，否则，每逾期一天，按欠付款的1%向甲方支付滞纳金，由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。

　　第八条双方责任甲方责任

　　1、甲方应在乙方进场前完成以下工作

　　(1)提供小区施工图纸及相关文件。

　　(2)开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。

　　(3)向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实性准确性负责。

　　(4)负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。

　　2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。

　　乙方责任:

　　1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用，如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及其发生的费用。

　　2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付使用。

　　甲方：乙方：

　　_____年_____月_____日

　　铺装工程发包施工合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《民法典》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，经甲乙双方友好协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、乙方向甲方定购的标准：

　　注：

　　1)、包安装包踢脚线安装等相关材料(含在单价内)

　　2)、结算按实际送货面积结算，多的整块未锯的'可退还。

　　3)、甲方不提供发票。

　　二、质量要求与验收：

　　1、货到工地，乙方组织有关部门当场验收，合格后双方签字认可。

　　2、乙方在安装前应将施工场地清扫干净，不得有砂等任何杂物存在，施工安装中，必须严格按照建筑质量验收规范要求施工。

　　三、付款期限方式

　　(扣除预付定金。)

　　四、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由当地人民法院裁决。

　　五、甲方承诺地板质保________年，自然及人为损坏不在质保范围。

　　六、本合同一式二份，双方签字盖章之时生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　铺装工程发包施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《合同法》及国家相关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________

　　2、工程地点：________

　　3、承包范围：________

　　4、承包价格（包工包料）：干挂黄锈石400元/㎡、玫瑰红450元/㎡；室内铝塑板吊顶175元/㎡；断桥铝窗460元/㎡、断桥铝门680元/㎡。

　　5、工期：本工程自________年________月________日开工，于________年________日竣工。

　　6、工程量：________。

　　二、甲方工作

　　1、开工前向乙方提供经确认的施工图纸或施工方法说明，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

　　2、甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。

　　三、乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的'现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

　　4、严格按照图纸或做法说明进行施工。

　　5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　四、关于工程价款及结算的约定

　　本合同签订后，乙方即可安排施工；工程竣工验收后，乙方提出工程结算将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料7天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　五、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　六、其他约定

　　1、工程量及单价清单，经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　铺装工程发包施工合同 4

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　一、货物明细：

　　________石材，单价____________元/M3，数量________M3

　　二、合同总值为人民币________________元。（大写人民币____________________元整）

　　三、付款条件：

　　1、合同预付款为合同总额的30%即人民币________________万元于合同签订之日支付。

　　2、货物到达现场甲方验收合格后当日支付70%即人民币________________万元。乙方同时给予正式发票和质量保证函。

　　四、交货条款：

　　1、交货日期：于支付订金之日起30日交货。即____________年________月________日。

　　2、交货地点：____________________________

　　五、纠纷解决方式：

　　1、合同一式两份，签字后双方各执一份，均具有同等的法律效力。

　　2、本合同在甲乙双方代表签字盖章后，以双方最后签字日期为生效日。

　　3、一切由本合同引起的`或与本合同有关的争执，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商后不能解决时，应提交北京市_____委员会或提起诉讼。

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　签字日期：________________________

　　铺装工程发包施工合同 5

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《合同法》就其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就外墙干挂石材安装达成以下协议，________供双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：________

　　三、安装日期

　　工期为____年____月____日到____年____月____日，安装日期从甲方把钢管架搭好并提供场地之日起计算。

　　四、工程价格：

　　外墙干挂石材安装单价按______/平方米元计算（此价格含人工费、辅材、税费、水电费、安全措施费等），工程量按实际收方面积为准。

　　五、工程安装辅材及质量要求

　　1、辅材包含（角码、挂件、云石胶、结构胶、角钢、螺丝等）。

　　2、安装的辅材以甲方认可的样品为准，若乙方施工时所用辅材与样品质量不符合，甲方有权拒付工程款并终止合同，且追究乙方因此给甲方造成的一切损失。

　　3、工程质量必须达到国家石材幕墙统一技术标准，在施工过程中，若发现乙方的施工质量达不到国家的相关部门的.验收标准，甲方有权责令乙方停止施工、终止合同，并且拒付工程款。

　　六、付款方式：

　　辅材到施工现场经甲方验收合格后5日内付____万元整。工程完工验收合格结算后5个工作日，付总工程款的____%，留取3%作质保金，质保期为一年，质保期内无任何质量问题，一次性付清质保金。

　　七、乙方责任

　　1、乙方在施工中出现任何安全责任事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任。

　　2、乙方施工前必须自行安装水、电表。

　　3、乙方必须配合幕墙的收边收口等工作，并且服从甲方现场管理。

　　4、乙方指派为现场代表。

　　5、乙方自行负责对成品的保护工作。

　　6、乙方负责石材排版并提供甲方所需石材详细下料单及准确方量，如出现错误乙方负一切经济损失。

　　八、甲方责任

　　1、负责协调外墙干挂石材与幕墙的收边收口工作。

　　2、甲方按照合同约定时间付款。

　　3、工程完工后及时组织人员验收。

　　九、违约责任

　　1、由于乙方责任未按合同约定的工期进度完工，乙方向甲方支付违约金，每逾期一天，按____元/天计算，以此累计计算。

　　十、本合同在执行过程中若发生争议，甲、乙双方友好协商解决；若协商不成，可向所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、以后如执行合同过程中需要增加内容，双方另订补充协议，具有同等法律效力。

　　十二、本合同签字后生效，合同执行完毕及款项结清后自动解除，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：____________乙方：__________

　　日期：____年__月__日____年__月__日

　　铺装工程发包施工合同 6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经合同双方充分协商，就_______________有限公司厂区道路工程的相关事宜，一致达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、项目名称：

　　_______________有限公司厂区道路

　　2、工程地点：________

　　3、工程面积：

　　约9000平方米

　　4、承包方式：乙方包工包料

　　5、工程总价：按照工程总价(暂估价)人民币大写；贰佰壹拾伍万零壹佰零柒元贰角零分（￥2150107.20元）以实际工程量结算

　　6、采用工艺：

　　按照本合同的合同附件1的项目、材料要求，参照国家有关道路工程施工，并结合本工程实际情况，由甲乙双方商议。

　　7、验收标准：按照本合同的合同附件1的项目、工程量、材料要求并结合国家有关道路工程验收标准进行验收

　　注明：本工程不含税费，若产生相关一切税费则由甲方负责。

　　第二条：工程期限

　　1、本合同工程施工总工期为90个日历天（从________年________月________日起计算）；

　　2、本工程开工日期为________年________月________日，完工日期为________年________月________日；（开工日期如有变更，甲方需提前3天书面通知乙方。

　　3、如遇以下情况，工期相应顺延，双方以现场书面签证形式确定顺延期限；

　　（1）因甲方要求造成工程量增加或因甲方原因造成乙方返工的；

　　（2）因甲方原因不能腾出施工场地的；

　　（3）施工中因停电、停水连续影响二十四小时以上，或连续间歇性停电、停水三天以上的；

　　第三条：双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）在开工前3天，甲方需完成工程接通水、电源的工作，施工所用水，电费由甲方承担；

　　（2）保证在开工前腾出施工场地；

　　（3）甲方指定

　　为本工程甲方地代表，负责协调乙方与设计部门的技术交底工作以及办理与乙方的现场签证工作和负责工程现场监督工作；

　　2、乙方责任

　　（1）乙方按照合同附件1及相关协议要求的施工工艺施工，并保证选材合格；

　　（2）保证达到甲方的工程质量验收标准，并按照文明施工的要求进行施工现场管理，做到工完场清；

　　第四条：付款时间和付款方式

　　1、本工程为乙方包工包料，在工程全部完工并通过甲方验收后且于________年4月28日甲方开始支付；

　　2、本工程在施工过程中如发生根据甲方要求而产生工程项目变更，由甲乙双方工地代表根据实际情况发生现场签证，价格双方协商处理。

　　第五条：违约责任

　　本合同生效后，任何一方的违约行为造成本合同无法履行的`，违约方应承担一切违责任，因不可抗力因素造成违约的除外。

　　第六条：附则

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同项下双方义务全部履行完毕后自动终止。

　　2、本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，并另行签订补充协议，与主合同具有同等法律效力。

　　4、因本合同的履行发生纠纷的，甲乙双发首先应友好协商共同解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权人民法院提起民事诉讼。

　　发包方（甲方）

　　单位名称：

　　法定代表人：

　　委托代理人（签字）：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　日期：

　　承包方（乙方）

　　单位名称：

　　法定代表人：

　　委托代理人（签字）：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　日期：

　　铺装工程发包施工合同 7

　　发包人：（以下简称甲方）

　　设计人：（以下简称乙方）

　　发起人委托设计师负责完成邵武市城南新区古山溪左岸生态城市基础设施项目的工程设计。该项目位于邵武市，经过双方协商并达成一致意见后，本合同正式签署。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1根据中国法律法规的相关规定，《合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建设工程勘察设计市场管理规定》是我国建设工程领域重要的法律法规文件。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下：

　　2.1工程名称：邵武市城南新区古山溪左岸生态城市政配套工程

　　2.2项目规模：(见下表)

　　上述数据仅为初步估算结果，用于市政道路和桥涵的估算金额为2.4亿元，土石方的估算金额为1.4亿元，总计达到3.8亿元。最终双方将以施工图预算为准。

　　2.3设计内容：

　　方案设计：市政(含道路、桥涵、交通、给排水、电力电信及燃气、照

　　第三条设计依据：

　　3.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　3.2发包人提交的的基础资料

　　3.3设计人采用的主要技术标准是：

　　________________________

　　现行国家相关设计规范、规程、标准

　　3.3.1按国家及地方现行的技术规范标准执行;

　　3.3.2按城市勘察设计规范标准执行

　　3.3.3按现行定额标准执行

　　第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　4.1上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书;

　　4.2规划方案设计文件及有关资料;

　　4.3符合设计要求的1:1000地形测量图(光盘一份);

　　4.4符合设计要求的现状及前期规划综合管网资料，道路规划资料;

　　4.5双方商定，发包人应对设计人提供的上述文件资料的准确性和可靠性负责。

　　4.6设计人员在收到包发包人提供的资料和文件后，应仔细核对并深入研究。如果有任何问题或者疑问，应在收到后的三天内及时提出来。

　　第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

　　5.1方案设计：本协议生效后的25个日历天内，完成达到国际标准要求的深度设计和满足当地审批要求的方案设计，并提交方案设计成果。根据当地审批需求，至少提供8份方案设计文本和图纸，并提供相应的电子文档一份。

　　5.2初步设计：方案设计审定后25个日历天内完成，并提交初步设计成果，根据当地报批需要，不少于8份(含文本、图纸、初设概算)，并提供相应电子文档一份;

　　5.3施工图设计：取得初设批复后40个日历天内完成，光盘内容需包含纸质文件的全部内容并与纸质文件内容完全一致，提交施工图设计成果根据当地报批需要，不少于8套，并附设计成果电子文档光盘一份。

　　5.4测量勘察任务：在方案设计获得审定后的25个日历天内，完成测量勘察工作。勘察测量资料和成果的内容必须符合相关规范和设计要求。我们将提供不少于15套完整的文本和图件，并附上包含所有资料电子文档的光盘一份。（测量选用的基准点和坐标高程系统必须与甲方提供的1:500地形图一致）。

　　5.5所有提交给发包人的设计成果必须符合国家标准的设计深度，并满足当地申报要求。

　　第六条费用及支付方式

　　6.1经过双方友好协商，本合同遵循友好合作原则。根据市政工程部分的勘察设计费用，按照国家工程勘察设计收费标准进行优惠，并以工程总投资的1.05％进行计取。场地平整部分的费用为70万元。防洪堤部分的费用将按照工程总投资的比例确定。

　　1.5%计取。其中市政道路设计费计算暂按投资额2.5亿元计取，防洪堤设计费计费计算暂按1000万元计取，最终结算金额按照施工图预算金额计算。

　　6.2本合同的勘察设计费总额暂定为￥万元整（大写：人民币_元整）。上述费用为预估金额，实际勘察设计费用将根据最终核定的施工图预算文件进行结算。

　　6.3勘察设计费支付进度详见下表：

　　6.5上述勘察设计费等均为含税金额;

　　6.6发包人向设计人支付各阶段款项前，设计人应向发包人提供等额正规发票。

　　第七条双方责任

　　7.1发包人责任：

　　7.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

　　7.1.2发起招标的人应该保护设计者提交的投标文件、设计方案、文件、图纸资料、数据、计算机软件和专利技术。

　　7.1.3指定您为该项目的`主要负责人，您将负责审核图纸，进行设计意见的交流等相关工作。如果有任何变更，发包人应及时以书面形式通知您。

　　7.2设计人责任：

　　7.2.1设计人应按国家技术规范、标准规程及发包人提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　7.2.2设计合理使用年限：执行国家相关规定。

　　7.2.3设计人应按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　7.2.4设计人应当承担保护发包人的知识产权和商业机密的责任，不得向任何第三方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如果发生上述情况并给发包人带来经济损失，发包人有权要求设计人进行赔偿。

　　7.2.5设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查

　　结论负责对不超出原定范围的内容进行免费的调整和补充。设计人应在合同规定的时限内交付设计资料和文件，并负责向发包人和施工单位进行设计交底，解决与设计相关的问题并参与竣工验收。

　　7.2.6在正式提交阶段设计成果前根据发包人要求所进行的所有调整，其费用均已包括在本阶段设计收费中，设计人无权要求发包人增付设计费。

　　7.2.7因设计人原因造成各专业图纸错漏碰缺等矛盾之处，设计人应及时纠正。

　　7.2.8所有设计变更(含发包人提出)均应及时列入图纸目录。

　　7.2.9设计人指派为联络人，负责就该项目不同设计阶段与发包人进行交流及解决相关技术问题。联络人如有变更设计人应及时以书面形式通知发包人。

　　7.2.10在进行勘察测量时，应及时向发包人通知，并确保勘察测量数据经发包人认可后方可视为有效，否则不得作为结算依据。

　　第八条违约责任

　　8.1发包人应按照本合同第六条的金额和时间要求，向设计人支付相应的设计费用。每延迟支付一天，发包人需支付千分之二的逾期违约金作为补偿。若逾期超过30天，设计人有权暂停进行下一阶段的工作，并通过书面通知告知发包人。

　　8.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

　　8.3由于设计人的原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，应减收项目应收设计费的千分之二。逾期达30日以上，发包人有权单方面解除合同，拒付合同款。

　　8.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　8.5由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。

　　8.6如果发包人对设计方案和设计图纸有审核要求，而设计人的提交未能通过审核，设计人应承担无偿修改的责任，直至满足发包人的审核标准为止。同时，设计人还需承担由此给发包人造成的损失的责任。

　　8.7凡属设计人设计范畴内的设计内容，设计人均有义务及时到现场服务解决。所有现场工程问题的有效回复为两天，逾期不予回复，将按合同总金额的

　　第九条其他

　　9.1发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.3设计人在履行本合同过程中取得的知识产权属于发包人。

　　9.4本合同壹式陆份，双方各执叁份，均具同等法律效力。

　　9.5经双方签署并盖章后，本合同生效。发包人应当同时盖上公司合同专用章和法定代表人私人印鉴，否则将导致本合同无效。

　　9.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同有效组成部分。

　　9.7双方在履行合同过程中如发生争议，应积极进行协商，并努力寻求解决方法。若协商未果，双方同意将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　9.8合同双方之间在发送通知、信函等文件时，应以本合同所载的单位地址作为收件地址。如果任何一方的通讯地址发生变更，应当书面方式通知对方，否则，另一方按照本合同所载地址发出的通知、信函等文件将被视为已成功送达。

　　9.9其他约定事项：

　　9.9.1设计人负有准确及时完成现场服务的责任，应指派专门的路桥设计工程师或项目负责人负责本项目，道路施工期间，设计人应派专人长期驻施工现场协助发包人解决问题直至问题得以解决。

　　9.9.2在施工全阶段，设计人相关人员应到现场参加每周的工程协调例会，并于会后48小时内完成图纸及施工说明的修改，及时交付发包人。

　　9.9.3合同价格已包含设计人员全体成员的费用，以及被聘请的顾问人员、印刷打印、通讯、差旅费用等相关费用，同时还包括了设计人员及其团队在履行本合同所述服务过程中产生的税费等其他类似费用。除非另有约定，发包方无需再向设计人员支付额外款项。

　　9.9.4根据合同约定，设计团队由以下成员组成，并提供技术支持：1.项目设计负责人：_______________2.设计师1：_______________3.设计师2：_______________4.技术支持人员1：_______________5.技术支持人员2：_______________除非遇到不可抗力事件或得到发包人的明确同意，否则不得更换项目设计负责人，并且项目设计负责人必须亲自参加设计汇报。如果需要变更非主要设计人员，乙方应立即书面通知甲方。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　铺装工程发包施工合同 8

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依照《合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：

　　一）项目概况及承包范围

　　一、工程名称：________

　　二、工程地址：________

　　三、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的.切割等工作。

　　二）承包方式

　　一、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

　　二、包所有人工作用具工具机械等。

　　三）工程款支付方式

　　工程款支付：

　　甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付________元。第二次混凝土的浇筑完成支付________元。第三次侧石平石铺设完成支付________元。第四次步道砖完成支付________元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。

　　四）违约金

　　双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

　　五）合同生效

　　一、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

　　二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　三、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　铺装工程发包施工合同 9

　　发包方(甲方)：______________

　　承包方(乙方)：______________

　　根据《合同法》有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：二期施工临时道路

　　2、工程地点：新塘镇白江村田吓社

　　3、工程内容：二期施工临时道路，总长330米，宽8米。

　　4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。

　　5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的'承包方式，包含税金、水电费等。

　　二、工程造价：

　　人民币65.32511万元(陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹元壹角整)。

　　三、工期：

　　工程总工期为15天，自________年12月10日开工，至________年12月25日竣工验收止。

　　四、工程质量达到合格标准。

　　工程保修期为两年，保修期自竣工验收签字之日起计。

　　五、材料及设备

　　由乙方采购供应至施工场地，材料要经甲方验收后，方可使用。

　　六、工程款支付

　　1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%、

　　2、工程完工，竣工验收后，付至合同总价款的100%。

　　七、双方责任

　　甲方委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程期间的质量验收及其他事宜。

　　凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　八、工程验收以施工图

　　相关验收规定为依据，达到合格标准。

　　九、违约责任

　　1、乙方逾期完工，每逾期1天，由乙方付给甲方300元罚金。

　　2、工程验收达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金1万元，并负责无偿返修。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方：______________乙方：______________

　　负责人：______________负责人：______________

　　日期：______________日期：______________

　　铺装工程发包施工合同 10

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致。

　　一、项目概况及承包范围

　　1、工程名称：________

　　2、工程地址：________

　　3、承包范围：本工程的承包内容包括但不限于人行道路面原材料的拆除和垃圾的'运输处理、混凝土的浇筑、步砖的铺设、侧石的安装、平石的铺设以及既有沥青路面的切割等工作。

　　二、承包方式

　　1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

　　2、包所有人工作用具工具机械等。

　　三、工程款支付方式

　　工程款支付：

　　双方一致同意分期付款方式完成工程款的支付。首次付款发生于路面切割、拆除及垃圾外运完成后，支付金额为________元。第二次付款在混凝土浇筑完成后进行，支付金额为________________元。第三次付款发生于侧石平石铺设完成后，支付金额为________元。最后一次付款在步道砖铺设完成后进行，支付金额为元。工程竣工验收合格后，甲方承诺在一周内办理完工程结算并全额支付乙方的所有款项。

　　四、违约金

　　双方特别约定，若发生违约情况，违约方除需按照上述规定向守约方承担违约责任外，还应额外支付给守约方一万元作为违约金。如有其他需要修改的地方，请指出。

　　五、合同生效

　　1、若在合同履行过程中发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请相关部门进行调解。如果调解不成功，可将纠纷案件提交给工程所在地的人民法院处理。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　3、本协议经甲方和乙方双方负责人签署并加盖公章后生效，工程竣工并结算付款后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日