沥青路施工合同（通用15篇）
随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的沥青路施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
沥青路施工合同 1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就乙方分包甲方承建的贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区沥青混泥土路面施工之项目经双方友好协商，一致同意订立如下合同条款。
一、工程名称：贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区沥青混泥土路面施工工程。
二、工程实施地点：贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区。
三、工程内容：乙方分包施工的沥青混凝土路面面积预先估计大约为 米2(施工完毕后按实际施工方量结算)，底层为乳化沥青喷洒打底，底面全部采用土工格栅铺设，沥青混泥土层全部采用中粒式(AC-16)热油搅拌，摊铺厚度为5.00厘米。
四、工程期限：工程开工之日起，施工正常气候条件下(不低于10oC的非雨天气)乙方在4天之内完成分包全部工程。为确保工程质量，若遇上述气候条件则顺延工期。
五、工程计价：沥青混泥土层按实际施工方量计价，单价为不含税5厘米厚 元/米2(包含管理费、人工工资、工人差旅、摊铺机、压路机等施工设备的使用费)，估算沥青混泥土层总价为 元;土工格栅按材料价结算，玻纤格栅不含税单价 元/米2，估算玻纤格栅不含税总价为 元(含采保、搬运、铺设施工等费用)，以上两项合计为工程估算总价共计 元人民币。
五、工程质量要求：甲方指派技术监理参与指导乙方施工，乙方不得无故违背甲方的.技术指导意愿。路面质量要求压实、平整，接头无缝，路面无翻砂、无波浪。
六、工程结算与付款：甲乙双方签订合同后，甲方即向乙方支付工程总价30%的工程预付款，即 元人民币，以示工程正式开工启动，付款之日即开工之日。工程完工后甲乙双方组织人员在3日之内完成收方验收，工程验收完毕后，甲方在5日内付清甲方全部工程余款(估算价为 元，结算时按实际收方量计算)。
七、质量保修：质量保修期为壹年，保修期内非质量问题造成的损坏不在免费保修范围。
八、违约责任：违约方向对方偿付合同总价(按千分之五的违约金，直至停止违约止。
九、合同有效期：从甲乙双方签字(盖章)之日起到双方履约完毕止。
十、未尽事宜由双方友好协商解决。双方协商仍不能解决的则提交国家法定机构判定裁决。
十一、本合同自双方委托代表签字(盖章)之日起生效。合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
沥青路施工合同 2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将的沥青混凝土路面委托乙方施工作业，双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程量：预计新铺筑路面积约㎡，最终以实际收方面积为准。
四、本工程计量办法：
1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号（ac—13型）、厚度（平均厚度7cm）将沥青砼热料搅拌后运输至甲方指定的铺筑地段，同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型；工程完工后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。
2、本工程沥青砼铺筑以㎡为单位作为结算依据。若有异议，应当在完工之时提出，完工之时未提出的，即视为认可。
五、工程单价：
货币单位：人民币_元
细目编号单位单价（单位）
ac—13㎡
备注：以上单价不含税。
六、付款方式：
甲乙双方签订协议后，甲方预付万元工程材料款，工程路面铺筑完甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全部工程款的95%，剩余5%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给乙方。
七、工期：根据甲方基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即着手准备，5个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期。
八、施工前的准备工作：
1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原基层施工单位，监理单位的关系，保证乙方顺利施工。
2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理。
九、工程质量及保修：
1、工程质量满足建设部《市政道路工程质量检验评定标准》中关于沥青混凝土面层的有关要求，路面工程质量等级合格。
2、缺陷修复责任期为壹年。在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青砼质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复。因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符合要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方保修范畴。
3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴。
4、保修期内，已完成路面沥青砼铺筑地段，乙方每月巡查回访一次，发现有问题或出现病害，及时会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的，由乙方自行负责修复完善；若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，或人为因素，自然灾害造成的`损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围。
十、违约责任：
1、甲方未按合同约定履行各项义务和不按时支付工程款，以及由于甲方的行为致使合同无法履行，甲方应承担违约责任，并按合同总价款的5%支付违约金。
2、乙方未按合同约定铺筑沥青混凝土，给甲方造成损失，应承担违约责任，并按合同总价款的5%支付违约金。
十一、免责条款：当事人一方因不可抗力或自然灾害等原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构的证明文件，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十二、合同的生效与终止：
1、本合同经双方代理人签字且加盖公章或合同专用章后生效。
2、该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终止。
十三、纠纷解决方式：甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时，由开封市仲裁委员会仲裁。
十四、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
十五、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
合同签订时间： 年 月 日
合同签订地点：
沥青路施工合同 3
甲方：
乙方：
为了很好地维护甲乙双方的共同利益，甲方将所施工路段 沥青混凝土路面工程 承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。
一、 承包方式
本项目实行包工包料的形式。
施工范围
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
二、单价及付款方式：
1、单价：沥青混凝土铺筑厚度4～5cm，中粒式按每平方米60元进行工程量结算。
2、付款方式：甲方预付沥青款叁拾万元整（300000.00元）给乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周内一次性付清。
三、 质量要求
1、 乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、 若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂，造成损失由甲方承担，乙方不负任何责任。
四、 违约责任
工程完工，若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款，超过合同规定日期，则视为违约，违约金按每日500元进行计算。
五、 未尽事宜
1、 未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、 本合同协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：
沥青路施工合同 4
甲方(发包人)：
身份证号：地址：
乙方(承包人)：
身份证号：地址：
《中华人民共依照和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律的规定，本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项，协商一致订立本合同。
—、合同标的：乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工，甲方按照约定支付工程款。
二、合同项下工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：沥青混合料
三、工程造价：
3.1工程款按实际工作内容及下列结算单价计算，但最终具体金额以实际工
备注：
(1)以上工程量均为估算数量，粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报的资料数据：计量单位为吨的项目，有甲方派人进后场监磅前场签票。
(2)施工中，涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护，甲方提供完好路面给乙方喷油。
(3)其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层AC-13玄武岩面层料(按规范添加抗剥离剂)，单价为430元/吨，约700吨，约长1.45公里。
(4)确保质量情况下添加1%再生料
3.2承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程，本合同中所约定的沥青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用，同时包含施工准备，试验，修补缺陷，运输等费用以及承包人有关经营管理费和利润。
四、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：
五、建设工期和竣工时间：
六、付款支付方式
6.1工程预付款：合同生效后不迟于开工前，甲方预先付乙方工程价款总额的50%人民币_万元
6.2甲方向乙方支付工程款(进度款)的方式与时间：机械进场预付工程款的50%，施工结束后七日内付足实际工程量的95%工程款，剩余5%计入质量保证金于沥青路面工程全部结束后，起第13月止如无发生因沥青路面质量原因的损坏的甲方如期返还乙方全部5%工程质量保证金
(1)工程施工结束后，甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏銀行贷款的三倍计算给承包人。
6.3税金按照下列第条方式执行
本工程结算单位为不含税价格，税金由甲方承担。
七、质量标准与完工验收
7.1乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的准备工作(其它占路施工物由甲方负责清移)，甲方提供经过验收合格的下承层，处理好施工路段的社会车辆、行人的疏导管制工作，因甲方下承层质量问题和路基质量问题而引起的.沥青路面质量问题由甲方负责，并承担由此产生的维修费用。
7.2乙方必须按照双方合同的约定和甲方提供的工程设计标准、施工技术规范等相关要求进行供料施工，工程质量应达到工程设计要求，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，同时应配合甲方做好沥青路面的自检工作，提供相关的试验资料。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担缺陷修补，因甲方未能提供该工程的相关要求，乙方则按国家规范或行业标准进行施工，验收也按国家规范或行业标准执行
7.3本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工，沥青路面厚度由甲方控制，因厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。
7.4乙方在完工结束后应做好清扫工作，本合同项下沥青路面摊铺视为结束，其路面维护工作也自动移交付给甲方。
7.5甲方向乙方购买沥青混合材料，明确沥青混合材料AC-13为玄武岩沥青混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于5.0±0.3(按国家规范进行操作生产)，AC-25为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于4.0±0.3(按国家规范进行操作生产)，原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052—20__对沥青混合材料进行检测试验。
7.6乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产，如甲方发现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准，甲方有权拒绝使用并要求立即改正，由此造成一切损失由乙方自行承担，如乙方拒不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准，甲方有权单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量5%质保金作为甲方损失补偿金。
7.7乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应其它与甲方无关的沥青混合料，如乙方违反本条规定甲方按每次为10000元/次从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。
7.8甲方应在进场施工前提前3日告知乙方做好进场施工准备工作，甲方负责清扫提供路面，乙方接到甲方通知要及时备原材料用于生产，如因乙方原材料不足而照成甲方工程标段误工及工程延期如超过24小时起，乙方须按每天1000元标准向甲方支付赔偿金。
7.9工程设计变更：本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提前3天书面通知乙方，待完工时应按甲方书面通知的内容为准，但任何工程设计变更均不能使本合同中止或者无效。
8.0工程决算：本工程完工后乙方应及时按规定向甲方交付各种结算相关的文件，甲方与乙方应及时根据实际施工数量进行工程款的决算。甲方在收到承包人完工决算之日起14天不予答复，视为认可完工决算文件的工程款项
8.1事故处理：凡在施工现场发生的一切安全事故，均为按照国家相关法律、法规、规章规定的手续和程序进行处理，事故的责任由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
8.2争议解决方法：一方的违约照成另一方的经济损失由违约方全部承担，发包人与承包人在履行合同发生争议时，首先应当协商解决，协商解决不成，可向工程所在地的人民法院起诉。
8.3合同解除：发包人与承包人协商一致，可以解除合同，但不影响双方在合同约定中的结算和解决争议的条款的效力
8.4合同生效与终止：本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效，尾款结清后自行失效。
8.5若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过12小时)，如超过12小时不能正常施工甲方须按每天10000元的标准向乙方支付赔偿金，机械进场施工，如发生第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。
8.6、补充条款
1、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)
2、本合同一式四份，甲方与乙方各保持二份，均有同等的法律效力
8.6、另行协商条款(如双方无该条款填写"空白"二字)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
沥青路施工合同 5
甲方：________________
乙方：________________
为了切实做好安全生产、文明施工、职业健康、环境保护工作，进一步强化安全生产工作领导、管理和监督，确保各项工作的顺利进行，保证相关(责任)方在我司从事的工作能够安全、有序进行。根据国家“安全第一、预防为主、群防群治”方针、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和________省、____市有关法律、法规及____市政建设有限责任公司《程序文件》对相关方施加影响管理程序等有关规定，结合本司(部)安全工作实际情况。特签定本协议。
一、乙方从事的沥青车辆运输工作必须符合其车辆安全运输的相关要求，既要充分了解本工作的安全特点和性质，又要掌握其危险性质和主要危险源。
二、要注重环境保护和职业健康工作，尽可能的减少尾气排放，保障工人的身体健康。
三、乙方必须重视安全工作，在沥青运输途中，必须按照国家有关法律法规和____市“三创一办”相关工作要求进行运输。
四、乙方在施工现场进行运输时，应注意周边人员情况，预防伤亡事故的.发生。因乙方车辆造成的伤亡事故，其必须承担所有直接经济损失。乙方运输途中发生的事故，由其自行承担。
五、甲方配合乙方在摊铺过程中的安全警戒工作，乙方在沥青摊铺过程中的一切安全事故，由其自行承担。
六、本协议自签订之日起生效，于运输结束之日时废止。
七、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规处理。
本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：__________
代表：__________
____年____月____日
乙方：__________
代表：__________
____年____月____日
沥青路施工合同 6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，确保沥青路面优质、圆满完成施工任务，甲乙双方本着平等互利的原则，共同协商，达成如下条款，以兹共同遵守。
一、工程承包范围
按甲方要求，总厚度___ cm，稳定层上洒透层油其上洒封层碎石，由甲方负责。 ___cm厚度交粗式底层，___cm厚重交中粒式中层厚重交细粒式面层及相关沥青路面施工项目。
二、工程承包方式和计算方法：
1、本工程按包工包机械设备的方式承包。
2、本工程承包的综合单价(不含税金和保质金)为___元/m本工程涉及的一切税金和费用由甲方负责缴纳。
3、自此合同签订后，在施工中增减的工程量，均按上述的综合单价计算。本工程量暂定为___ m2。
4、工程量的计算：按实际摊铺沥青砼面积进行结算。
三、施工要求：
1、乙方严格按沥青路面施工技术规范进行施工。
2、摊铺机械设备必须符合现场施工要求。
3、沥青及其它原材料必须符合设计要求。
4、杜绝质量事故，甲方有权对质量进行抽检。
四、施工工期：
1、本工程合同工期为期以甲方开工令为准。
2、以下原因可顺延工期。
A、影响工期的关键项目，因设计变更导致工程量增加，工期按比例顺延。
B、人力不可抗拒事件的发生。
五、付款方式：
合同签订、设备进场付总工程造价的___%; 底层施工开始付总工程造价的; 面层施工开始付总工程造价的___%;
面层施工完毕，甲方组织验收，如合格付总工程造价的`___%;
六、双方责任：
1、甲方责任
A、提供干净的施工现场。水源、电源、现场提供水准点、坐标点、保持良好的施工环境。
B、派一名现场负责人协调业主、监理及有关方面的关系。
C、路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责，路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。
D、负责组织设计技术交底。
E、及时按合同约定办理工程结算和支付手续。
F、负责该工程的竣工验收。
G、因甲方原因造成的设备人员工资误工费用由甲方负责。
2、乙方责任
A、严格按施工技术规范、设计文件施工。
B、严格遵守执行工程现场管理规定。
七、工程质量事项：
A、如果因乙方引起的质量原因，甲方现场负责人指出，乙方应立即予以修复，并对乙方的施工质量缺陷，保修___个月。
八、违约责任：
A、工程不准倒手转包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方五条件退场，由此造成的损失，乙方自行负责。
B、甲方必须确保乙方的工程资金，若由于资金情况影响乙方施工进度，乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自己的合法权益。
九、其它
A、本合同未尽事宜双方另行协商，签订协议。
B、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签订盖章之日起生效。
甲方(盖章)：
代表：
电话：
时间：
乙方(盖章)
代表：
电话：
时间:
沥青路施工合同 7
甲方（发包方）：__ 市市政工程管理处
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 市政工程有限公司
统一社会信用代码：______
资质等级：市政公用工程施工总承包二级
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 市 __ 路（__ 大道 - __ 街）沥青路面改造工程
工程地点：__ 市 __ 区 __ 路
工程内容：
原有路面破除及清运（面积约 8000㎡，厚度 15cm）；
基层摊铺：水泥稳定碎石基层（厚度 20cm，压实度≥98%）；
沥青面层摊铺：下面层 AC-20C 普通沥青（厚度 6cm），上面层 AC-13C 改性沥青（厚度 4cm），总面积约 7800㎡；
道路标线、路边石更换及雨水井修复（共 20 座）。
工程质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及国家现行相关标准，验收合格。
二、工期要求
总工期：45 日历天，自 20__ 年 _ 月 _ 日至 20__ 年 _ 月 _ 日（具体开工日期以甲方书面通知为准）。
因乙方原因导致工期延误，每逾期 1 天，乙方需向甲方支付合同总价款 0.5% 的违约金；因甲方原因（如场地移交延迟、设计变更）导致工期延误，工期相应顺延，甲方需承担乙方因此产生的窝工损失。
三、合同价款与支付
合同总价款：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），为固定综合单价合同，包含人工、材料、机械、运输、税费等全部费用（单价明细见附件）。
价款支付：
预付款：合同签订后 7 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 30%（__ 万元）；
进度款：基层施工完成并验收合格后 7 日内，支付合同总价款的 30%（__ 万元）；
竣工款：工程全部完工并验收合格，双方结算完成后 15 日内，支付至结算总价款的` 97%；
质保金：剩余 3% 作为质保金，质保期（2 年）满后无质量问题，甲方一次性无息支付。
四、质量与验收
乙方需使用符合国家标准的材料（沥青需提供出厂合格证及检测报告），施工过程中接受甲方及监理单位的监督检查，每道工序完成后需经甲方验收合格方可进行下一道工序。
工程竣工后，乙方提交竣工验收申请及完整技术资料，甲方组织相关单位在 15 日内进行验收，验收合格出具《工程竣工验收报告》；验收不合格，乙方需在 10 日内整改完成并重新申请验收，整改费用由乙方承担。
五、双方责任
甲方责任：
开工前 7 日内完成施工场地移交，清除场地内障碍物，提供施工所需水、电接口（费用由乙方承担）；
及时审核乙方提交的施工方案、进度计划及结算资料；
协调周边居民及相关部门，处理施工期间的临时交通疏导（乙方配合）。
乙方责任：
编制详细施工方案并报甲方及监理单位审批，严格按照方案施工；
配备足够的施工人员及机械设备，确保施工安全（施工期间发生安全事故，责任及费用由乙方承担）；
施工期间做好环境保护，采取降尘、降噪措施，完工后清理施工垃圾，恢复场地整洁。
六、违约责任
甲方逾期付款，每逾期 1 天，按应付款项 0.5% 向乙方支付违约金；
乙方施工质量不符合标准，需无偿返修，直至合格，若返修后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方合同总价款 20% 的损失。
七、其他
本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
因本合同产生的争议，双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼；
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__ 市市政工程管理处
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 市政工程有限公司
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 8
甲方（发包方）：__ 小区业主委员会（代全体业主）
地址：__ 市 __ 区 __ 小区 __ 号楼
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 建筑工程有限公司
统一社会信用代码：______
资质等级：建筑工程施工总承包三级
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 小区内部道路沥青铺设工程
工程地点：__ 市 __ 区 __ 小区内
工程内容：
小区主干道及停车场原有混凝土路面修补（面积约 200㎡）；
沥青面层摊铺：AC-13C 改性沥青（厚度 5cm），摊铺范围包括小区主干道（长 800m，宽 6m）、中心停车场（面积 1200㎡），总摊铺面积约 6000㎡；
道路标识标线：小区内限速标识、停车位划线（共 120 个）、人行通道标识。
工程质量标准：符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），确保路面平整、无裂缝，标识清晰，满足小区居民通行及停车需求。
二、工期要求
总工期：20 日历天，自 20__ 年 _ 月 _ 日至 20__ 年 _ 月 _ 日（避开小区居民主要出行时段，施工时间为每日 8:00-18:00）。
因乙方原因延误工期，每逾期 1 天支付违约金 5000 元；因小区居民阻挠、不可抗力等非乙方原因导致工期延误，工期顺延，甲方协助协调解决。
三、合同价款与支付
合同总价款：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），明细如下：沥青材料及摊铺费 __万元、路面修补费 __ 万元、标识标线费 __ 万元、管理费及税费 __ 万元。
价款支付：
预付款：合同签订后 3 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 40%（__ 万元），用于乙方采购材料；
进度款：沥青摊铺完成 50% 后，甲方支付合同总价款的' 30%（__ 万元）；
竣工款：工程全部完工，经甲方组织业主代表验收合格后 7 日内，支付剩余 30%（__ 万元）。
四、质量与验收
乙方需提供沥青材料的质量证明文件，施工过程中接受甲方及业主代表的监督，摊铺过程中需确保沥青温度符合规范要求（出厂温度 160-180℃，摊铺温度≥150℃）。
工程竣工后，乙方提交验收申请，甲方组织 3-5 名业主代表组成验收小组，现场检查路面平整度、厚度及标识清晰度，验收合格后签署《验收确认书》；若存在质量问题，乙方需在 5 日内整改完毕。
五、双方责任
甲方责任：
开工前 3 日内通知小区居民施工时间，协助乙方清理施工区域内的车辆及杂物；
提供小区内临时水电接口，协调解决施工期间居民提出的合理诉求；
按合同约定及时支付工程款。
乙方责任：
施工前张贴施工公告，设置安全警示标志，避免居民误入施工区域；
采用小型机械设备施工，减少施工噪音对居民的影响，每日施工结束后清理现场垃圾；
质保期 1 年内，若路面出现裂缝、坑洼等质量问题，乙方需在接到通知后 48 小时内到场维修，维修费用由乙方承担。
六、违约责任
甲方逾期付款，每逾期 1 天按应付款项 1% 支付违约金；
乙方施工质量不合格且逾期未整改，甲方有权扣除合同总价款 20% 作为违约金，同时乙方需继续承担整改责任。
七、其他
本合同一式三份，甲方执两份（一份留存业委会，一份公示于小区公告栏），乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效；
争议解决方式：双方协商不成，提交工程所在地社区居委会调解，调解不成可向人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__ 小区业主委员会
负责人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 建筑工程有限公司
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 9
甲方（发包方）：__ 县 __ 镇人民政府
统一社会信用代码：______
地址：__ 县 __ 镇 __ 街 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 公路工程有限公司
统一社会信用代码：______
资质等级：公路工程施工总承包三级
地址：__ 县 __ 路 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 县 __ 镇 __ 村至 __ 村乡村公路沥青硬化工程
工程地点：__ 县 __ 镇 __ 村、__ 村
工程内容：
道路路基整理：清理路基杂草、淤泥，填补坑洼（路基宽度 6m，长度 3000m）；
基层施工：级配碎石基层（厚度 18cm，压实度≥96%）；
沥青面层摊铺：AC-20C 普通沥青（厚度 5cm），总摊铺面积约 18000㎡；
附属设施：修建路边排水沟（长 3000m，宽 40cm，深 50cm），设置道路警示牌 8 块。
工程质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017），确保道路能承载 10 吨以下车辆通行，适应乡村农业生产及居民出行需求。
二、工期要求
总工期：60 日历天，自 20__ 年 _ 月 _ 日至 20__ 年 _ 月 _ 日（避开农作物收割季节，如遇雨天工期顺延）。
乙方需在开工前 7 日向甲方提交详细施工进度计划，若因乙方管理不善导致工期延误，每逾期 1 天支付违约金 10000 元；因自然灾害、征地问题等甲方原因导致工期延误，甲方需补偿乙方窝工损失（按实际窝工人数及天数计算，每人每天 200 元）。
三、合同价款与支付
合同总价款：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），为政府财政拨款资金，价款包含人工、材料、机械、运输、安全防护等全部费用（预算明细见附件）。
价款支付：
预付款：合同签订并经县财政局备案后 10 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 30%（__ 万元）；
进度款：路基及基层施工完成并验收合格后 15 日内，支付合同总价款的 30%（__ 万元）；
竣工款：工程全部完工，经县交通局、甲方联合验收合格，完成审计后 20 日内，支付至结算总价款的 95%；
质保金：剩余 5% 作为质保金，质保期（3 年）满后无质量问题，甲方一次性无息支付。
四、质量与验收
乙方需严格按照设计图纸及规范施工，路基整理、基层压实、沥青摊铺等关键工序需经甲方及监理单位（若有）现场验收，验收合格后方可进行下一道工序；
工程竣工后，乙方提交完整的竣工资料（含设计图纸、施工记录、检测报告等），甲方组织县交通局、村委会代表共同验收，验收合格出具《工程竣工验收证书》；若验收不合格，乙方需无偿返修，直至达到合格标准。
五、双方责任
甲方责任：
开工前 15 日内完成工程涉及的征地、青苗补偿工作，确保施工场地无纠纷；
协调沿线村委会及村民，为乙方提供临时材料堆放场地（不超过 500㎡）；
监督工程质量及进度，及时审批乙方提交的工程变更申请（若有）。
乙方责任：
施工期间遵守乡村道路管理规定，设置临时通道，保障村民基本出行；
采购的.沥青、碎石等材料需符合国家环保标准，避免污染农田及水源；
承担施工期间的安全生产责任，为施工人员购买意外险，若发生安全事故，全部责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
甲方未按时完成征地或支付工程款，导致乙方停工，每停工 1 天，甲方需向乙方支付违约金 5000 元；
乙方施工质量不符合标准，返修后仍无法满足使用需求，甲方有权解除合同，乙方需退还已收工程款，并赔偿甲方损失。
七、其他
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，县财政局、县交通局各备案一份，自双方签字盖章之日起生效；
争议解决方式：双方协商不成，可向 __ 县人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__ 县 __ 镇人民政府
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 公路工程有限公司
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 10
甲方（发包方）：__ 市 __ 中学
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 市政建设工程有限公司
统一社会信用代码：______
资质等级：市政公用工程施工总承包二级
地址：__ 市 __ 区 __ 街 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 市 __ 中学校园主干道及操场周边沥青铺设工程
工程地点：__ 市 __ 区 __ 中学校园内
工程内容：
校园主干道改造：原有水泥路面铣刨（面积约 3500㎡，厚度 8cm），铺设 AC-13C 改性沥青（厚度 5cm），含道路两侧人行道缘石更换（长 1200m，高度 12cm）；
操场周边道路新建：路基平整（面积约 1500㎡），级配碎石基层（厚度 15cm，压实度≥97%），AC-20C 普通沥青面层（厚度 4cm）；
配套设施：校园内 “减速带” 安装（8 条，位于教学楼、食堂门口），“学生通道” 标识划线（宽度 2m，采用反光涂料），道路两侧雨水篦子维修（20 个）。
工程质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《学校校园安全规范》，路面平整无积水，标识清晰醒目，能满足师生日常通行及应急车辆（消防车、救护车）通行需求，沥青材料需符合环保标准，无刺激性气味。
二、工期要求
总工期：25 日历天，自 20__ 年 _ 月 _ 日（学校暑假期间，具体日期以甲方通知为准）至 20__ 年 _ 月 _ 日，需在学校开学前 7 日完成全部工程及场地清理，确保不影响正常教学秩序。
施工时段限制：每日施工时间为 8:00-18:00，严禁在早 6:00 前、晚 22:00 后施工（避免影响周边居民及留校教职工休息）；若因乙方原因导致工期延误，每逾期 1 天，需向甲方支付合同总价款 1% 的违约金，且需承担甲方因开学延期产生的临时安置费用（按实际发生额计算）。
特殊情况处理：若遇台风、暴雨等不可抗力导致工期延误，乙方需在 24 小时内书面通知甲方，提供气象证明，工期相应顺延，双方协商调整施工计划。
三、合同价款与支付
合同总价款：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），为固定总价合同，包含人工、材料、机械、运输、环保处理、安全防护、税费等全部费用（明细见附件《工程预算表》），无甲方书面确认的设计变更，价款不作调整。
价款支付：
预付款：合同签订后 10 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 30%（__ 万元），用于乙方采购沥青、碎石等主要材料；
进度款：主干道沥青摊铺完成并验收合格后 7 日内，支付合同总价款的 30%（__ 万元）；
竣工款：工程全部完工，经甲方组织教育部门、监理单位（若有）联合验收合格，且开学正常使用 1 个月后，支付至结算总价款的 95%；
质保金：剩余 5% 作为质保金，质保期（3 年）内无质量问题（如路面裂缝、坑洼、标识脱落等），甲方一次性无息支付。
四、质量与验收
材料质量要求：乙方需在施工前 5 日，向甲方提交沥青、碎石、涂料等材料的`出厂合格证、检测报告（由第三方权威机构出具），甲方对材料进行抽样复检，复检合格后方可使用；若材料不合格，乙方需无条件更换，承担检测费用及工期延误责任。
施工过程验收：每道工序（路基整理、基层压实、沥青摊铺、标识划线）完成后，乙方需书面申请验收，甲方在 3 日内组织验收，验收合格签署《工序验收单》，方可进行下一道工序；验收不合格，乙方需在规定时间内整改，整改费用由乙方承担。
竣工验收：工程竣工后，乙方提交完整竣工资料（含设计图纸、施工记录、检测报告、验收单等），甲方在 10 日内组织验收，验收内容包括路面平整度（误差≤3mm）、厚度（符合设计要求）、标识清晰度、排水情况等，验收合格出具《工程竣工验收报告》；若验收不合格，乙方需在 5 日内完成整改，重新申请验收。
五、双方责任
甲方责任：
开工前 5 日内完成施工区域清场（移除校园内绿植、临时设施等，重要绿植需移栽至指定位置，费用由甲方承担），向乙方提供校园平面图纸及地下管线（水管、电缆）位置图，避免施工损坏；
安排专人（如后勤主任）作为现场协调员，负责对接乙方与学校各部门，及时解决施工期间的临时需求（如临时水电接口提供，费用由乙方承担）；
监督工程质量与进度，对乙方不符合规范的施工行为，有权要求停工整改。
乙方责任：
编制详细施工方案（含安全防护、环保措施、进度计划），报甲方审批后实施；施工期间在校园周边设置围挡（高度≥1.8m）及安全警示标志（如 “施工危险，请勿靠近”），严禁非施工人员进入作业区；
采取环保措施，施工时配备洒水车降尘，沥青摊铺时使用低噪音设备，施工垃圾当日清理，运输车辆需加盖篷布（防止扬尘、遗撒）；
为施工人员购买工伤保险及人身意外险，施工期间发生的安全事故（如人员受伤、设备损坏），全部责任及费用由乙方承担；若因施工损坏校园设施（如路灯、绿植），需在 24 小时内修复或赔偿。
六、违约责任
甲方逾期付款，每逾期 1 天，按应付款项 0.5% 向乙方支付违约金；逾期超过 30 日，乙方有权暂停施工，由此产生的工期延误及损失由甲方承担。
乙方施工质量不符合标准，经整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还已收工程款，并赔偿甲方合同总价款 20% 的损失；若因施工造成校园安全事故（如学生误入作业区受伤），乙方需承担全部赔偿责任（含医疗费、误工费等）。
七、其他
本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
因本合同产生的争议，双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼；
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效，质保期届满后自动失效。
甲方（盖章）：__ 市 __ 中学
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 市政建设工程有限公司
法定代表人（签字）：______
签订日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 11
甲方（发包方）：__ 市市政工程管理处
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 市政建设有限公司
资质等级：市政公用工程施工总承包二级
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 街 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 市 __ 路（__ 大道 - __ 巷）沥青路面改造
工程内容：①原有混凝土路面破除清运（面积 6800㎡，厚度 18cm）；②水泥稳定碎石基层摊铺（厚度 20cm，压实度≥98%）；③AC-20C 下面层（6cm）、AC-13C 改性沥青上面层（4cm）摊铺，总面积 6500㎡；④更换路缘石 1200m，修复雨水井 18 座。
质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008），验收合格。
二、工期与价款
工期：35 日历天（20__ 年 _ 月 _ 日 - 20__ 年 _ 月 _ 日），甲方原因延误工期顺延，乙方延误每日付合同总价 0.5% 违约金。
合同总价：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），含人工、材料、机械、税费等，固定综合单价（明细见附件）。
付款方式：①签约后 7 日内付 30% 预付款；②基层完工验收后付 30% 进度款；③竣工结算后 15 日内付至 97%；④3% 质保金（质保期 2 年）满无质量问题付清。
三、双方责任
甲方：①开工前 5 日内移交场地，提供水电接口；②协调交通疏导，审核施工方案；③按时支付工程款。
乙方：①编制施工方案并报批，按规范施工；②承担安全责任，配备安全员及防护设施；③完工后清理现场，质保期内免费维修质量问题。
四、验收与违约
验收：每道工序经甲方验收合格方可推进，竣工后乙方提交资料，甲方 15 日内组织验收，不合格乙方 10 日内整改。
违约：甲方逾期付款按日付 0.5% 违约金；乙方质量不达标，无偿返修，仍不合格赔偿合同总价 20% 损失。
五、其他
本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效；争议协商不成，向工程所在地法院起诉。
甲方（盖章）：__ 市市政工程管理处
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 市政建设有限公司
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 12
甲方（发包方）：__ 小区业主委员会
地址：__ 市 __ 区 __ 小区 __ 号楼
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 建筑工程有限公司
资质等级：建筑工程施工总承包三级
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 小区主干道及停车场沥青铺设
工程内容：①修补小区破损混凝土路面 220㎡；②AC-13C 改性沥青摊铺（5cm 厚），含主干道（850m×6m）、停车场（1300㎡），总面积 6400㎡；③划停车位 130 个、限速标识及人行通道线。
质量标准：符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），路面平整无裂缝。
二、工期与价款
工期：20 日历天（20__ 年 _ 月 _ 日 - 20__ 年 _ 月 _ 日），施工时间 8:00-18:00，乙方延误每日付 5000 元违约金。
合同总价：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），含材料、人工、划线费等。
付款方式：①签约后 3 日内付 40% 预付款；②沥青摊铺过半付 30% 进度款；③竣工业主代表验收合格后 7 日内付尾款 30%。
三、双方责任
甲方：①通知业主清理施工区域车辆杂物；②协调居民诉求，提供临时水电；③组织验收。
乙方：①张贴施工公告，设安全警示；②减少噪音粉尘，每日清理垃圾；③质保期 1 年，出现坑洼 48 小时内维修。
四、验收与违约
验收：甲方组织 3-5 名业主代表验收，检查路面厚度、平整度及标识清晰度。
违约：甲方逾期付款按日付 1% 违约金；乙方整改逾期，扣除 20% 合同款并继续整改。
五、其他
本合同一式三份，甲方执两份（一份公示），乙方执一份，签字盖章生效；争议先经社区调解，不成再诉讼。
甲方（盖章）：__ 小区业主委员会
负责人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 建筑工程有限公司
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 13
甲方（发包方）：__ 县 __ 镇人民政府
统一社会信用代码：______
地址：__ 县 __ 镇 __ 街 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 公路工程有限公司
资质等级：公路工程施工总承包三级
统一社会信用代码：______
地址：__ 县 __ 路 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 镇 __ 村 - __ 村乡村公路沥青硬化
工程内容：①路基整理（清杂草、填坑洼，3200m×6m）；②级配碎石基层（18cm 厚，压实度≥96%）；③AC-20C 沥青摊铺（5cm 厚），面积 19200㎡；④修排水沟 3200m，设警示牌 10 块。
质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017），承载 10 吨以下车辆。
二、工期与价款
工期：60 日历天（20__ 年 _ 月 _ 日 - 20__ 年 _ 月 _ 日），避开农忙，雨天顺延；乙方延误每日付 10000 元违约金。
合同总价：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），财政拨款，含全部费用（预算见附件）。
付款方式：①签约备案后 10 日内付 30% 预付款；②路基基层验收后 15 日内付 30%；③竣工审计后 20 日内付至 95%；④5% 质保金（质保期 3 年）满付清。
三、双方责任
甲方：①开工前 15 日内完成征地青苗补偿；②协调村委会提供材料堆放场；③监督质量进度。
乙方：①设临时通道保障村民出行；②用环保材料，避免污染农田；③购施工人员意外险，承担安全事故责任。
四、验收与违约
验收：乙方提交竣工资料，甲方联合县交通局、村委会验收，不合格无偿返修。
违约：甲方未按时征地或付款，每日付 5000 元违约金；乙方质量不达标，退还工程款并赔偿损失。
五、其他
本合同一式四份，双方及县财政局、交通局各执一份，签字盖章生效；争议向 __ 县法院起诉。
甲方（盖章）：__ 县 __ 镇人民政府
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 公路工程有限公司
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 14
甲方（发包方）：__ 制造有限公司
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 工业园 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 工业建设有限公司
资质等级：市政公用工程施工总承包三级
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 厂区主干道及装卸区沥青工程
工程内容：①主干道（550m×8m）铺 AC-16C 沥青（6cm 厚），面积 4400㎡；②装卸区（2200㎡）铺 AC-20C 沥青（8cm 厚，抗压≥4.0MPa）；③安路缘石 1100m、减速带 4 条、消防通道标识。
质量标准：符合《工业厂区道路设计规范》（GBJ 22-87），平整度误差≤3mm。
二、工期与价款
工期：30 日历天（20__ 年 _ 月 _ 日 - 20__ 年 _ 月 _ 日），避开装卸高峰；乙方延误每日付合同总价 1% 违约金。
合同总价：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），固定总价，无变更不作调整。
付款方式：①签约后 5 日内付 30% 预付款；②主干道验收后 5 日内付 30%；③竣工使用 1 个月后付 40%。
三、双方责任
甲方：①清理施工区域货物设备，提供管线图；②协调生产配合施工，提供材料堆放场。
乙方：①编安全方案报批，设围挡警示；②分区域施工，优先完成主干道；③质保期 2 年，72 小时内维修破损。
四、验收与违约
验收：分阶段验收，装卸区需第三方检测承载能力。
违约：甲方未供施工条件致停工，每日付 8000 元违约金；乙方质量不达标，返修并赔偿设备停工损失。
五、其他
本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效；争议提交工程所在地仲裁委仲裁。
甲方（盖章）：__ 制造有限公司
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 工业建设有限公司
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
沥青路施工合同 15
甲方（发包方）：__ 市 __ 中学
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 路 __ 号
联系电话：______
乙方（承包方）：__ 市政建设工程有限公司
资质等级：市政公用工程施工总承包二级
统一社会信用代码：______
地址：__ 市 __ 区 __ 街 __ 号
联系电话：______
一、工程概况
工程名称：__ 中学校园沥青道路工程
工程内容：①铣刨校园主干道水泥路面 3600㎡（8cm 厚），铺 AC-13C 沥青（5cm 厚），安路缘石 1250m；②新建操场周边道路（1600㎡），含 15cm 厚级配碎石基层、4cm 厚 AC-20C 沥青；③安减速带 8 条、反光学生通道线，修雨水篦子 22 个。
质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》，沥青材料环保无异味。
二、工期与价款
工期：25 日历天（20__ 年暑假，开学前 7 日完工）；乙方延误每日付合同总价 1% 违约金。
合同总价：人民币 __ 万元（大写：__ 元整），固定总价，含全部费用。
付款方式：①签约后 10 日内付 30% 预付款；②主干道验收后付 30%；③开学使用 1 个月后付 35%；④5% 质保金（3 年）满付清。
三、双方责任
甲方：①清场并提供管线图，设协调员；②监督施工，审批方案。
乙方：①设围挡警示，洒水降尘；②用低噪音设备，当日清理垃圾；③购意外险，承担安全事故责任。
四、验收与违约
验收：竣工后甲方联合教育部门验收，不合格 5 日内整改。
违约：甲方逾期付款按日付 0.5% 违约金；乙方致安全事故，承担全部赔偿。
五、其他
本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效；争议向工程所在地法院起诉。
甲方（盖章）：__ 市 __ 中学
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
乙方（盖章）：__ 市政建设工程有限公司
法定代表人（签字）：______
日期：20__ 年 _ 月 _ 日
【沥青路施工合同】相关文章：
沥青路施工合同08-08
沥青路施工合同10-28
沥青路面施工合同05-14
沥青路施工合同（精选10篇）08-27
沥青路施工合同9篇08-04
沥青路面施工合同8篇10-24
沥青路面施工合同(6篇)07-21
沥青路面施工安全协议02-19
沥青路面合同范本（通用5篇）12-18
施工合同施工合同09-12