免责合同协议书

时间：2024-06-27 08:56:36 炜亮免责协议书我要投稿

免责合同协议书（通用10篇）

　　随着社会不断地进步，男女老少都可能需要用到协议，签订了协议就有了法律依靠。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家整理的免责合同协议书，希望能够帮助到大家。

免责合同协议书（通用10篇）

　　免责合同协议书 1

　　甲方：（委托方）

　　地址：

　　联系人：

　　电话：

　　乙方：（施工方）

　　地址：

　　联系人：

　　电话：

　　鉴于甲、乙双方就施工项目进行合作，为明确双方的权利和义务，特制定本施工现场免责协议书。

　　一、施工现场安全责任

　　1.甲方在施工现场应提供安全防护设施，并确保施工现场的安全环境。

　　2.乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规和安全操作规程，负责施工现场的安全管理。

　　3.甲方应对施工现场的安全问题进行监督和检查，及时发现并纠正存在的安全隐患。

　　二、施工期间责任

　　1.乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。

　　2.如因乙方原因导致施工延期或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

　　三、施工过程中的保险责任

　　1.甲方应购买施工工程一切险，对施工现场及相关设备进行保险。

　　2.乙方应购买施工人员意外伤害险，对施工人员在施工现场发生的意外事故进行保险。

　　四、施工现场的环境保护责任

　　1.乙方在施工过程中应遵守环境保护法律法规，采取相应的`措施防止施工对环境造成污染。

　　2.甲方应提供相应的环境保护设施，协助乙方进行环境保护工作。

　　五、施工现场的人身安全责任

　　1.甲方和乙方应确保施工现场人员的人身安全，采取必要的安全防护措施。

　　2.如因甲方或乙方的过失导致施工现场人员受伤或死亡，双方应根据法律法规和合同约定承担相应的责任。

　　六、不可抗力的免责责任

　　1.如因不可抗力因素导致施工无法继续进行或施工质量无法达到合同约定的要求，双方不承担违约责任。

　　2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见和避免的事件。

　　七、争议解决

　　1.甲、乙双方如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　2.本协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准则。

　　八、协议生效

　　本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完工验收之日。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　日期：

　　免责合同协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方系妻儿。（系甲方雇工）于年月日在为甲方（系生前雇主）劳动时，因电击死亡。为解决因死亡的善后赔偿事宜，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：

　　一、因家属来沪料理后事的.车旅费、住宿费以及在处理死者火化前的生活费，由甲方承担。

　　二、发生在上海期间的丧葬费由甲方承担。

　　三、以上第一、二条款项由甲方按乙方提供的支付凭证，按实结算。

　　四、甲方一次性向乙方支付因死亡的赔偿金，计人民币_____万元。

　　五、以上第四条款的赔偿金，由甲方最迟于_____年_____月_____日存于在银行开立的存款帐户内。在甲方向名下存款帐户存人该赔偿款时，乙方应向甲方出具收款收据。

　　六、双方约定，在甲方履行了上述全部款项赔付义务后，乙方不再以其他任何理由向甲方再行赔偿和补偿要求。

　　七、本协议一式三份，甲、乙方各持一份。上海市公证处备查一份。本协议自双方签字之日起成立。

　　八、本协议在履行期间发生争议，自行不能协商解决的，由上海市人民法院管辖。

　　甲方：_______

　　________年____月___日

　　乙方：_______

　　________年____月___日

　　免责合同协议书 3

　　甲方：________

　　乙方：_________

　　_____：________

　　现因乙方_________于____年_____月受伤，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的`原则，就其受伤一事，达成如下协议：

　　1、甲方一次性向乙方支付补偿款共计_____________(___万___仟___佰元)人民币，乙方对此项无异议，且不会再向甲方主张任何费用。

　　支付方式：甲方向乙方一次性支付现金_______________(___万___仟___佰元)人民币。

　　2、甲、乙双方就本次的赔偿、补偿等所有争议问题一次性了结，再无任何其他争议。

　　3、乙方承诺不得再就本次，以劳动、侵权或者其他任何理由向甲方要求赔偿、补偿或者主张其他任何权利，并不得干扰甲方及其工作人员的正常工作、生活。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　代表人________：

　　见证人：________

　　_____年_____月_____日

　　免责合同协议书 4

　　甲方：________

　　身份号码：________

　　乙方(受害人)：________

　　身份号码：________

　　因______行为致使被害人______遭受身心及财产损失，现甲方代______诚恳道歉，并就被害人______人身及财产所遭受的损失进行赔偿，双方经协商达成如下协议，以兹双方共同信守履行：

　　一、甲方对______的行为给乙方造成的.伤害，深感歉意，并致以诚恳的`道歉，请求乙方予以宽恕。

　　二、甲方一次性以现金方式赔偿乙方遭受的损失，支付乙方赔偿金共计：________元。

　　三、甲方付清赔偿金后，乙方不再追究甲方的任何民事责任。乙方在此之后发生的任何损害后果均与甲方无关，由乙方自行负责。

　　四、乙方本着化解矛盾的态度，对甲方的行为给予谅解并出具谅解书，同时请求政府机关、检察机关、人民法院对______给予从轻处罚；如被害人撤回对______的谅解，甲方有权请求乙方返还上述款项。

　　五、本协议自双方当事人签字之日起生效。本协议一式三份，具有同等法律效力，由甲、乙双方各执一份，呈交______政府机关存档一份。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　签订日期：________年________月________日

　　免责合同协议书 5

　　甲方：____________

　　身份证号：____________

　　乙方：____________

　　身份证号：____________

　　甲、乙两方就乙方从事在和美电热器拥有限企业“租车协议”一事，经充分磋商达成条款，以资共同恪守。

　　一、事由及责任

　　1 、乙方自购切合营运条件的车辆，由甲方以企业的名义，代表乙方与美电热器拥有限企业签订“租车协议”，甲方与乙方及美电热器拥有限企业无任何利益关系（包含租车协议甲方不过在乙方与美电热器拥有限企业“租车协议”上印章。

　　2 、乙方赞同按有关规定投入营运的'车辆在平时保护、维修养护、例保、季检、年检等，以及营运车辆所产生的驾驶员薪资、保险、罚款、税费等花费都由乙方自行担当。乙方所邀请、雇用的员工不享受甲方员工待遇，与甲方不存在劳动用工关系。

　　3 、若乙方在使用甲方与芜美电热器拥有限企业签订的“租车协议”中伤害甲方利益的，或乙方与电热器拥有限企业产生合同纠葛、仲裁、罚款等造成甲方损失的，花费所有由乙方担当。并停止以甲方名义签订的协议，乙方应补偿由此给甲方造成损失的所有款项。

　　4 、若发生交通事故或其余事故的，乙方应做好理赔及调停办理工作，协调未果或诉讼，造成受害方或协议单位起诉甲方，涉案所造成司法机关判决由甲方担当责任的，其事故补偿部分（包含诉讼花费和其余支出花费及补偿款）以及甲方遭到损失的实质花费都由乙方担当所有款项。

　　二、其余商定

　　本协议书签订前，甲、乙两方对本协议书的所有条款及其含义都已正确理解，自发签订本协议书，本协议书有效期自___年代日起至___年代日止。

　　甲方（署名）：____________

　　乙方（署名）：____________

　　日期：____________

　　20___年___月___日

　　免责合同协议书 6

　　发包人（全称）：______

　　承包人（全称）：______

　　发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城___工程签定工程质量保修书。

　　1、工程质量保修范围和内容

　　1.1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

　　1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。

　　2、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以上工程通过验收，完善整改意见并正式移交发包人，双方在移交书上签字之日起计算，保修期限为：2年

　　3、质量保修责任

　　3.1.保修期头三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次，在发包人维修备案本上签到。认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。承包人联系电话：发包人通知时间以电信部门记录为准，一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人（发包人电话通知时间8:00~18:00之间）。承包人如更改电话，必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。

　　3.2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格，同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的15%）可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任。

　　3.4.承包人的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付，否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。

　　3.5.承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的`验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保修。

　　3.6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　3.7.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　4、质量保修金的支付

　　在保修期2年后，保修期维修较少或业主投诉少，监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内，如果维修次数，业主投诉较多，保修金五年以后酌情结算，保修金结算后，承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　5、其他事项：

　　本工程质量保修书一式四份，双方各两份，由施工合同发包人、承包人双方签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表：__________代表：__________

　　______年______月______日______年______月______日

　　免责合同协议书 7

　　甲方：（公司名称）_________

　　乙方：（员工姓名）_________

　　鉴于甲方与乙方签订了劳动合同，为明确双方在工作过程中的责任和义务，特制定本员工事故免责协议书。双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：

　　一、甲方对乙方的负有管理责任，应_________必要的保障措施，确保乙方在工作过程中的人身。

　　二、乙方在工作过程中应严格遵守甲方的规章制度，正确使用和维护工作设备、工具，并接受甲方的`培训和指导。

　　三、如乙方在工作过程中发生事故，甲方将按照相关法律法规的规定，依法承担相应的责任，包括但不限于医疗费用、伤残补偿、工伤津贴等。

　　四、乙方在工作过程中如发生事故，甲方有权进行调查，并要求乙方_________相关证明材料，如医疗证明、事故报告等。

　　五、乙方在工作过程中如发生事故，甲方有权要求乙方配合甲方进行调查，并积极配合甲方采取必要的措施，防止事故扩大和再次发生。

　　六、乙方在工作过程中如发生事故，应立即向甲方报告，并配合甲方进行善后处理，包括但不限于报警、就医等。

　　七、乙方在工作过程中如发生事故，甲方有权根据实际情况采取必要的措施，包括但不限于调整工作岗位、停工整顿等。

　　八、乙方在工作过程中如发生事故，甲方有权要求乙方_________与事故相关的证据材料，如照片、录像等。

　　九、乙方在工作过程中如发生事故，甲方有权要求乙方配合甲方的保险公司进行理赔手续，如填写保险申请表、_________相关证明材料等。

　　十、本协议自双方签字之日起生效，有效期为劳动合同期限。如本协议与劳动合同存在冲突，以劳动合同为准。

　　甲方（公司名称）： _________乙方（员工姓名）：_________

　　签字：_________ 签字：_________

　　日期：_________ 日期：_________

　　免责合同协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　店由乙方承接室内装修项目施工，为此工程的项目经理；乙方对该工程质量、进度、安全等管理负全部责任。

　　施工工地必须严格进行管理，甲方交附管理条例，要求乙方必须遵守并对工程管理到位，如出现严重安全问题，由乙方自行全权负责，甲方免责。施工期间违反甲方管理条例，甲方有权进行经济处罚。

　　施工进场前甲方要求乙方必须购买本工程施工工地意外伤害保险（或其它施工类型保险）。

　　施工进场前甲方要求乙方及其所带工人队伍必须在工地现场食宿，以便统一管理。如乙方不按甲方要求进行，乙方施工队伍中有工人上下班途中因各种交通工具发生意外事故，由乙方自行全权负责，甲方免责。

　　1、进入施工现场，除必须戴安全帽工种外，现场内不准赤脚、赤身、不准穿拖鞋。

　　2、施工着装按甲方规定要求进行，或统一穿戴甲方下发的服装。

　　3、不准带小孩进入施工现场；不准在施工现场打闹；不准在上班时间打牌、玩手机。

　　4、非施工有关人员不得进入施工现场。

　　5、不准从高处向下抛掷任何杂物、材料。

　　6、施工操作前不准喝酒。

　　7、禁止使用童工。

　　8、脚手架、电器设备、机械设备经甲乙双方工地专人验收合格后，方可使用。

　　9、现场必须配备灭火器。易燃、易爆品，必须放置在阴凉安全处保管好，木工棚内严禁吸烟。

　　10、施工用电必须装置漏电保护器，其它施工用具必须有接零接地保护。

　　11、每日施工完成下班，必须对自己所负责项目进行水电关闭、材料收放、工具保管、卫生清洁的检查工作，做到干净有序。

　　12、未经施工负责人批准，不准任意拆除架设设施及安全装置。施工工地由乙方指定专人负责现场材料、设备设施、人员出入安全。

　　13、施工工地必须配备常规药品及其它乙方认可的保护措施。

　　14、乙方须对年月日前的'完工进度进行周详规划，按甲方要求的工程进度表进行施工作业，并按甲方要求上报各类报表资料；如因自身原因未及时交纳资料等而造成本工程的资金给付延误，乙方负全责。甲方有权采取任何措施对乙方进行处罚。

　　15、对以上任一项的违反，甲方按最低200元/项及不封顶的方式进行经济处罚。

　　甲方签字（章）：

　　乙方签字（章）：

　　公司地址：

　　身份证号：

　　联系方式：

　　联系地址：

　　日期：

　　免责合同协议书 9

　　甲方：

　　乙方：

　　为了甲、甲乙双方在互惠互利的基础上，经过友好协商，达成以下协议：

　　1、甲方拥有车架号为_______的______（车型）汽车的所有权，并且已经办理了临时交强险和临时牌照。现将该车租借给乙方练习驾驶，租借期限自________年___月___日___时___分至______年___月___日___时___分止。在此期间内，乙方享有使用权。为保证租赁期间的安全和保养，乙方需要向甲方支付押金，押金金额为人民币大写：________元整。如租赁期间内行驶里程超出规定数值，乙方需自行承担油费。在超出规定公里数后，每超出1公里需要支付单价为____元的超公里费用。

　　2、乙方仅限在____________________区域内练习使用车辆。

　　3、在租赁期间，本车仅限乙方使用练习驾驶技能。若发生以下情况，甲方有权收回车辆，并不承担任何责任和赔偿：

　　（1）乙方将车辆借给非本协议约定人员使用。

　　（2）乙方未按照规定时间归还车辆。

　　（3）乙方违反交通法规或者交通事故发生后擅自离开现场。

　　4、乙方私自改装车辆或进行其他违法行为：

　　（1）乙方将本车作为盈利使用。

　　（2）乙方捎带其他非甲方指定人员行驶。

　　（3）不爱惜车辆行为。

　　（4）不正当使用车辆行为。

　　（5）不在甲方规定的区域使用、练习。

　　5、乙方在租借车期间因交通违章、刑事案件等各种违法违纪罚款和责任全部由乙方承担。乙方在租车期内利用本车辆从事犯罪活动的，由乙方承担刑事责任，由此发生的费用由乙方全部承担，与甲方无关。