- 相关推荐
商场建设工程项目技术咨询合同书（精选10篇）
在人们越来越相信法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的商场建设工程项目技术咨询合同书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
商场建设工程项目技术咨询合同书 1
甲方：___________
乙方：___________
授权双方代表按下列条款签订本协议书：
一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。
二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下：
1.坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。
2.大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。
3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。
三、乙方的责任如下：
1.乙方应于___________年________月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行25天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。
2.乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。
3.乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日(包括四个旅途日和三个周末日)，每周工作六天，每天工作八小时。
4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。
5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。
6.技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即补寄。
四、甲方的责任范围：
1.考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为________美元(大写________美元整)。
2.为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。
3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。
4.提供在中国工作所需的翻译人员。
5.协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。
五、费用的支付
1.本协议书的费用以美元支付。
2.本协议总金额25%，计________美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后3天内通过北京__银行和__国商业银行向乙方支付。
A.____发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计(美元)不可撤销的保证函正副本各一份。
B.商业发票正本一份、复印本五份。
3.本协议总金额75%，计________美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后不迟于天通过北京__银行和__国商业银行向乙方支付。
A.商业发票正本一式六份。
B.即期汇票一式两份。
C.邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。
六、凡在中国以外所发生的`一切银行费用由乙方承担。
在中国发生的一切银行费用由甲方承担。
七、双方应对互相提供的一切资料给予保密，未经对方书面同意不得向第三者透露。
八、税费
1.中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费，由甲方支付。
2.中国政府根据现行《中华人民共和国个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。
3.中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。
九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。
十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。
十一、本协议书经双方签字后需经中国政府批准才能生效。
本协议以英文写成一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方代表签字：________
签订日期：_________
乙方代表签字：________
签订日期：_________
商场建设工程项目技术咨询合同书 2
委托方（以下简称甲方）：______________________
法定代表人：______________________
地址：______________________
联系方式：______________________
受托方（以下简称乙方）：______________________
法定代表人：______________________
地址：______________________
联系方式：______________________
鉴于甲方计划建设一座商场，需要专业的技术咨询服务，乙方具备相关的专业知识和经验，能够为甲方提供全面的技术咨询服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行商场建设工程项目技术咨询事宜达成如下协议：
一、咨询项目概况
项目名称：______________________商场建设工程
项目地点：______________________
项目规模：______________________（包括建筑面积、层数、功能分区等简要描述）
二、咨询服务内容
项目前期策划咨询
协助甲方进行项目可行性研究，包括市场调研、需求分析、投资估算、效益预测等，提供详细的可行性研究报告。
参与项目规划设计方案的讨论和优化，从技术、经济、功能等方面提出专业意见和建议，确保规划设计方案符合甲方的需求和项目定位。
工程设计技术咨询
对商场的建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等进行审查和评估，提出技术优化方案，确保设计文件符合国家和地方的相关规范、标准以及甲方的要求。
协助甲方组织设计交底和图纸会审工作，解答施工单位在施工过程中提出的技术问题，确保设计意图的准确实施。
工程施工技术咨询
编制施工组织设计大纲，指导施工单位制定详细的施工组织设计方案，对施工方案中的关键技术措施进行审核和优化，确保施工的安全、质量和进度。
定期到施工现场进行技术巡查，对施工过程中的质量、安全、进度等方面存在的问题及时提出整改意见和建议，并协助甲方监督施工单位的整改落实情况。
协助甲方处理工程变更事宜，对工程变更的合理性、必要性以及对工程质量、进度和造价的影响进行评估和分析，提供专业的技术支持和决策依据。
工程竣工验收技术咨询
协助甲方制定竣工验收计划和方案，组织相关技术人员对工程进行竣工验收前的预验收，对预验收中发现的问题及时督促施工单位进行整改，确保工程顺利通过竣工验收。
整理和归档工程建设过程中的技术资料，为甲方提供完整的工程技术档案，满足甲方日后运营管理和维护的需要。
三、咨询服务期限
本合同咨询服务期限自合同签订之日起，至商场建设工程竣工验收合格并交付使用之日止。具体服务期限可根据项目实际进展情况，经双方协商一致后进行适当调整。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
有权对乙方的咨询服务工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议，要求乙方及时改进和完善。
向乙方提供与咨询项目相关的基础资料、文件和信息，确保资料的真实性、准确性和完整性，并为乙方的现场调研和工作开展提供必要的便利条件。
按照本合同的约定，按时向乙方支付咨询服务费用。
有权要求乙方保守在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
负责协调与项目建设相关的各方关系，包括但不限于政府部门、设计单位、施工单位、监理单位等，确保咨询服务工作的顺利进行。
（二）乙方的权利和义务
有权要求甲方按照本合同的约定提供必要的资料和条件，有权获得相应的咨询服务费用。
按照国家和地方的相关规范、标准以及本合同的要求，组建专业的咨询服务团队，配备具有相应资格和经验的技术人员，为甲方提供优质、高效的技术咨询服务。
定期向甲方书面报告咨询服务工作的进展情况，及时向甲方反馈在咨询服务过程中发现的问题，并提出合理的解决方案和建议。
对咨询服务过程中提出的意见和建议负责，确保其科学性、合理性和可行性。如因乙方的原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
保守在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。在咨询服务工作结束后，应及时返还或销毁甲方提供的与项目相关的资料和文件，不得留存副本。
协助甲方处理与咨询服务工作相关的纠纷和争议，提供必要的技术支持和证据材料。
五、咨询服务费用及支付方式
本项目咨询服务费用为人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。此费用包括乙方为完成本合同约定的.咨询服务工作所需的全部费用，如人员工资、差旅费、办公费、资料费、专家评审费等，但不包括因甲方原因导致的额外费用支出。
支付方式
本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%作为预付款，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。
乙方完成项目前期策划咨询服务工作，并提交经甲方审核通过的可行性研究报告和规划设计方案优化建议后______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。
乙方完成工程设计技术咨询服务工作，并协助甲方组织完成设计交底和图纸会审工作后______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。
乙方完成工程施工技术咨询服务工作，且商场建设工程竣工验收合格并交付使用后______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。
剩余咨询服务费用的______%作为质量保证金，即人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元），在质量保证期届满后______个工作日内，经甲方确认乙方无违约行为且咨询服务工作无质量问题后，一次性无息支付给乙方。
乙方应在甲方每次支付咨询服务费用前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。
六、违约责任
若甲方未按照本合同的约定支付咨询服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停咨询服务工作，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。
若乙方未按照本合同的约定履行咨询服务义务，未能按时提交咨询成果或咨询成果不符合本合同要求的，每逾期一日，应按照咨询服务费用总额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的咨询服务费用，同时乙方应按照咨询服务费用总额的______%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
任何一方违反本合同约定的保密义务，应按照咨询服务费用总额的______%向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失，直至对方的损失得到全部弥补。
若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商决定是否继续履行本合同或变更合同条款。
七、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。
甲方（盖章）：______________________
法定代表人（签字）：______________________
签订日期：______年______月______日
乙方（盖章）：______________________
法定代表人（签字）：______________________
签订日期：______年______月______日
商场建设工程项目技术咨询合同书 3
甲方（委托方）：_______________________
地址：_______________________________
电话：_______________________________
乙方（咨询方）：_______________________
地址：_______________________________
电话：_______________________________
第一条 合同目的
为确保商场建设工程项目的顺利进行，甲方委托乙方提供技术咨询服务，双方通过友好协商达成以下合同条款。
第二条 咨询服务内容
乙方应根据甲方需求，提供以下技术咨询服务：
项目可行性研究；
设计方案评审；
工程技术指导；
施工过程监控；
其他双方约定的咨询服务。
第三条 服务期限
本合同有效期为：从______年______月______日至______年______月______日。
第四条 合同费用
合同总金额为：_________________（大写：_________________________）。
付款方式：
合同签署后，甲方支付乙方合同金额的'______%，即_______元；
项目完成后，支付剩余______%。
第五条 双方权利与义务
甲方权利与义务：
按合同约定及时支付咨询费用；
向乙方提供必要的资料与信息；
监督乙方的咨询服务质量。
乙方权利与义务：
提供专业、及时的技术咨询服务；
对甲方提供的资料保密；
按照约定时间完成咨询服务。
第六条 违约责任
任何一方如未能履行合同条款，须承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。
第七条 争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交合同签署地的人民法院解决。
第八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________________
日期：______年______月______日
乙方（签字）：_________________
日期：______年______月______日
商场建设工程项目技术咨询合同书 4
甲方（委托方）：______________________
法定代表人：________________
地址：____________________
联系方式：________________
乙方（受托方）：______________________
法定代表人：________________
地址：____________________
联系方式：________________
鉴于甲方计划进行商场建设工程项目，需要专业的技术咨询服务，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：
一、咨询项目概况
项目名称：____________________商场建设工程技术咨询服务
项目地点：____________________
项目规模：____________________
二、咨询服务内容及范围
项目前期规划咨询，包括但不限于____________________（如场地分析、市场调研、可行性研究报告编制等）。
工程设计方案审核，对____________________（建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等方面）提出专业意见和建议，确保设计方案符合相关规范和甲方需求。
施工过程技术指导，协助甲方解决施工中遇到的技术难题，如____________________（基础施工技术、主体结构施工工艺、装饰装修材料选用等），并对施工质量进行监督检查，定期提交质量检查报告。
工程进度管理咨询，制定合理的项目进度计划，并根据实际情况进行跟踪调整，提供进度优化建议，确保项目按时完工。
工程造价控制咨询，对工程预算、结算进行审核，协助甲方控制工程成本，分析成本偏差原因并提出改进措施，如____________________（审查工程量清单、材料价格波动分析、变更签证费用控制等）。
三、咨询服务期限
本合同咨询服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。具体时间安排如下：
项目前期规划咨询阶段：自合同签订之日起至____年__月__日完成相关报告和建议的提交。
工程设计方案审核阶段：在甲方提供设计方案后的__个工作日内完成审核并提交书面意见。
施工过程技术指导阶段：根据施工进度，随时响应甲方的技术咨询需求，定期（每周 / 每月）到施工现场进行技术指导和质量检查，并在每次检查后__个工作日内提交质量检查报告。
工程进度管理咨询阶段：自项目开工之日起，每周 / 每月提交进度报告，并根据实际情况及时调整进度计划。
工程造价控制咨询阶段：在工程预算编制完成后__个工作日内完成审核，结算审核在收到结算资料后__个工作日内完成。
四、咨询服务质量要求
乙方应按照国家和地方现行的相关标准、规范、规程以及行业惯例，结合甲方的具体要求，提供高质量的技术咨询服务，确保咨询成果准确、可靠、实用。
乙方提交的各类报告、方案、意见等咨询成果应内容完整、条理清晰、数据准确，并通过甲方组织的专家评审或审核（如有）。
在施工过程技术指导和质量检查中，乙方应及时发现并指出施工中存在的技术问题和质量隐患，提出切实可行的整改措施，确保工程施工质量符合设计要求和相关标准。
五、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
权利
有权要求乙方按照本合同约定的内容、范围、期限和质量要求提供技术咨询服务。
有权对乙方的咨询工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方进行必要的补充和修正。
有权使用乙方提交的咨询成果，用于本商场建设工程项目的实施和管理。
义务
向乙方提供开展咨询工作所需的基础资料、文件、图纸等，并确保其真实性、准确性和完整性。
为乙方的咨询工作提供必要的工作条件和协助，包括但不限于安排现场调研、协调与相关方的关系等。
按照本合同约定的时间和方式向乙方支付咨询服务费用。
对乙方提交的咨询成果进行保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露或使用于与本项目无关的其他用途。
（二）乙方的权利和义务
权利
有权要求甲方按照本合同约定提供开展咨询工作所需的资料、条件和协助，并按时支付咨询服务费用。
有权根据咨询工作的需要，对项目相关情况进行调查研究，查阅有关文件、资料，向有关单位和人员进行询问和核实。
在咨询工作中，如发现甲方提供的资料存在问题或不准确，有权要求甲方进行补充和修正，并相应调整咨询工作计划和期限。
对在咨询工作中知悉的甲方商业秘密和技术秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用于与本项目无关的其他用途。
义务
组建专业的咨询团队，配备具有相应资质和经验的技术人员，确保咨询工作的顺利开展和服务质量。
按照本合同约定的内容、范围、期限和质量要求，认真履行咨询服务职责，向甲方提供优质、高效的技术咨询服务，不得擅自将咨询工作转包或分包给第三方。
在咨询过程中，应保持客观、公正、独立的态度，不受任何第三方的干扰和影响，为甲方提供科学合理的咨询意见和建议。
根据咨询工作的进展情况，及时向甲方汇报工作情况，提交阶段性咨询成果和最终咨询报告，并对咨询成果的真实性、准确性和完整性负责。
协助甲方处理与本项目相关的技术争议和纠纷，提供必要的技术支持和证据材料。
六、咨询服务费用及支付方式
咨询服务费用
本项目技术咨询服务费用总计为人民币（大写）____________________元（小写：￥______元）。此费用包括乙方为完成本合同约定的咨询服务工作所需的全部费用，如人员工资、差旅费、办公费、资料费、税费等，但不包括因甲方原因导致的额外费用支出（如设计变更、工程返工等产生的费用）。
支付方式
本合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的__% 作为预付款，即人民币（大写）____________________元（小写：￥______元）。
在乙方完成项目前期规划咨询阶段工作，并提交经甲方审核通过的可行性研究报告后__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的__%，即人民币（大写）____________________元（小写：￥______元）。
在乙方完成工程设计方案审核阶段工作，并提交书面审核意见且经甲方确认后__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的`__%，即人民币（大写）____________________元（小写：￥______元）。
在乙方完成施工过程技术指导阶段中期（如工程主体结构完工），并提交相应的质量检查报告和技术指导记录后__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的__%，即人民币（大写）____________________元（小写：￥______元）。
在乙方完成工程进度管理咨询和工程造价控制咨询阶段工作，提交最终的进度报告和结算审核报告，并经甲方验收合格后__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的剩余款项，即人民币（大写）____________________元（小写：￥______元）。
七、违约责任
若甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付咨询服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的__% 向乙方支付违约金。逾期超过__天的，乙方有权暂停咨询工作，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。
若乙方未按照本合同约定的内容、范围、期限和质量要求提供技术咨询服务，甲方有权要求乙方限期整改。若乙方在规定的期限内未完成整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除相应的咨询服务费用，甚至解除本合同，并要求乙方按照咨询服务费用的__% 向甲方支付违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
任何一方违反本合同约定的保密义务，应按照咨询服务费用的__% 向对方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。如违约金不足以弥补损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失，直至全部弥补为止。
因不可抗力导致一方无法履行本合同的，不承担违约责任，但应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后__天内提供相关证明文件。双方应协商决定是否继续履行本合同或变更合同条款。
八、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。
甲方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：________________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：________________
签订日期：____年__月__日
商场建设工程项目技术咨询合同书 5
委托方（以下简称甲方）：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系方式：__________________
受托方（以下简称乙方）：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
联系方式：__________________
鉴于甲方拟开展商场建设工程项目，需专业技术咨询服务以确保项目顺利推进，乙方在相关领域具备专业能力与经验，有能力为甲方提供全面且优质的技术咨询服务。双方秉持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，就甲方委托乙方进行商场建设工程项目技术咨询事宜，经友好协商达成如下协议：
一、项目基本信息
项目名称：__________________商场建设项目
项目地点：__________________
项目规模：____________________（涵盖总建筑面积、建筑层数、各功能区面积及布局等详细信息）
二、咨询服务范围与内容
项目前期调研与规划
对项目所在地的商业环境、市场需求、竞争对手等进行深入调研分析，提供详尽的市场调研报告，为项目定位与商业规划提供数据支撑。
参与项目概念设计与总体规划，从技术可行性、经济效益、空间利用等角度提出专业建议，协助甲方制定科学合理的项目规划方案，确保项目符合市场需求与发展趋势。
工程设计阶段技术支持
对建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业设计文件进行全面审核，评估设计方案的合理性、安全性与经济性，提出优化改进意见，确保设计符合国家及地方现行规范标准，并满足甲方对项目功能与品质的要求。
协助甲方组织设计单位、施工单位及相关部门进行设计交底与图纸会审，解答各方在设计图纸理解与实施过程中的技术问题，保障设计意图准确无误地贯彻到施工过程中。
工程施工过程技术咨询
依据工程特点与施工要求，编制施工组织设计大纲，指导施工单位细化施工方案，对关键施工技术、施工工艺、施工顺序及施工进度计划等进行审核优化，确保施工过程高效、安全、有序进行。
定期派驻专业技术人员深入施工现场，对施工质量、安全防护措施、施工进度等进行巡查监督，及时发现并纠正施工过程中存在的问题，提出整改措施与建议，并协助甲方跟踪整改落实情况，确保工程质量与进度目标的实现。
针对工程施工过程中的变更事项，从技术、经济、工期等多方面进行综合评估分析，为甲方提供合理的变更决策依据，协助甲方办理工程变更手续，控制工程变更对项目整体目标的影响。
工程竣工验收技术协助
协助甲方制定竣工验收计划与验收标准，组织专业技术人员对工程进行竣工预验收，对预验收中发现的工程质量缺陷、遗留问题等进行详细记录，并督促施工单位限期整改，确保工程顺利通过竣工验收。
负责收集、整理、归档工程建设全过程的技术资料，包括但不限于勘察设计文件、施工图纸、变更通知、检验检测报告、验收记录等，为甲方建立完整的工程技术档案，满足甲方后续运营管理、维护维修及工程审计等工作的需要。
三、服务期限
本合同咨询服务期限自双方签字（或盖章）之日起，至商场建设工程项目竣工验收合格且交付使用后_____个工作日止。在服务期限内，乙方应根据项目实际进展情况及时提供相应的技术咨询服务，具体服务时间节点可根据项目实际情况由双方协商确定，并以书面形式作为本合同的补充协议。
四、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
有权要求乙方按照本合同约定的服务内容、质量标准及时间要求提供技术咨询服务，并对乙方的工作进行监督、检查与验收。
及时向乙方提供项目所需的基础资料、文件及信息，包括但不限于项目规划设计条件、地质勘察报告、周边环境资料、企业经营理念与需求等，并确保所提供资料的真实性、准确性与完整性。
为乙方开展技术咨询工作提供必要的工作条件与协助，包括但不限于协调与项目相关的各方关系（如政府部门、设计单位、施工单位、供应商等），安排现场调研、会议组织、资料查阅等事宜，确保乙方工作的顺利进行。
按照本合同约定的支付方式与时间节点，按时向乙方支付咨询服务费用，并有权要求乙方提供合法有效的发票及费用明细清单。
对乙方在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用于与本项目无关的其他用途。
（二）乙方权利与义务
有权要求甲方按照本合同约定提供必要的工作条件、资料及费用支付，确保咨询服务工作的顺利开展。
依据国家及地方现行法律法规、规范标准及行业惯例，结合甲方的.项目需求与实际情况，组建专业技术团队，配备具有丰富经验与专业资质的技术人员，为甲方提供高质量、专业化的技术咨询服务。
在咨询服务过程中，应保持独立、客观、公正的原则，及时向甲方反馈项目进展情况、存在问题及解决方案建议，定期提交书面工作汇报，确保甲方对项目情况的全面了解与掌控。
对所提供的技术咨询意见、建议及方案负责，确保其科学性、合理性、可行性与安全性。如因乙方原因导致甲方遭受经济损失或工程质量事故，乙方应承担相应的赔偿责任，并负责采取补救措施，将损失降至最低限度。
严格遵守国家有关保密法律法规及本合同约定的保密条款，对在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密，不得向任何第三方泄露或披露，咨询服务工作结束后，应及时返还或销毁甲方提供的涉密资料，不得留存任何副本或备份。
协助甲方处理与本项目技术咨询服务相关的纠纷、争议及索赔事宜，提供必要的技术支持与证据材料，维护甲方的合法权益。
五、咨询服务费用及支付方式
服务费用：本项目咨询服务费用总计为人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元）。此费用涵盖乙方为完成本合同约定的全部咨询服务工作所需的人员薪酬、差旅费、办公费、资料费、专家咨询费、税费及其他一切相关费用，但不包括因甲方原因导致的额外费用支出（如项目重大变更、工期延长等），如有此类情况发生，双方应另行协商确定费用调整事宜，并签订书面补充协议。
支付方式
本合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%作为预付款，即人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元），乙方收到预付款后正式启动咨询服务工作。
乙方完成项目前期调研与规划阶段工作，并提交经甲方审核通过的市场调研报告、项目规划方案及相关技术文件后_____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%，即人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元）。
乙方完成工程设计阶段技术支持工作，包括对各专业设计文件的审核优化、协助完成设计交底与图纸会审后_____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%，即人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元）。
乙方完成工程施工过程技术咨询工作，且商场建设工程项目竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的______%，即人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元）。
剩余咨询服务费用的______%作为质量保证金，即人民币（大写）__________________元整（小写：￥__________________元），在质量保证期届满后_____个工作日内，经甲方确认乙方无违约行为且咨询服务工作无质量问题后，一次性无息支付给乙方。
六、违约责任
若甲方未按照本合同约定的时间节点及金额支付咨询服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金；逾期超过_____日的，乙方有权暂停咨询服务工作，并书面通知甲方，由此给乙方造成的损失（包括但不限于人员窝工费、差旅费、利息损失等）由甲方承担赔偿责任；逾期超过_____日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付已完成工作的咨询服务费用及相应违约金，同时甲方应承担因此给乙方造成的全部损失。
若乙方未按照本合同约定的服务内容、质量标准及时间要求履行咨询服务义务，每逾期一日，应按照咨询服务费用总额的______%向甲方支付违约金；若乙方提供的咨询服务成果不符合本合同约定或存在重大技术缺陷，导致甲方遭受经济损失或工程延误的，乙方应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因返工、整改、工期延误等产生的直接经济损失、间接经济损失及可得利益损失，同时乙方应无偿采取补救措施，直至咨询服务成果符合本合同要求为止；若乙方违约行为严重影响项目进展或经甲方书面通知后_____日内仍未改正的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的咨询服务费用，同时乙方应按照咨询服务费用总额的______%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
任何一方违反本合同约定的保密义务，应按照咨询服务费用总额的______%向对方支付违约金；如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失（包括但不限于商业信誉损失、经济损失等），违约方还应继续赔偿对方的损失，直至对方的损失得到全部弥补；若因一方泄密行为给第三方造成损失的，泄密方应承担全部赔偿责任，并负责解决由此引发的一切纠纷与法律责任。
若因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为、法律法规调整等）或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观因素导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后_____小时内书面通知对方，并提供相关证明文件；在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商决定是否继续履行本合同或变更合同条款，如因不可抗力事件导致合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应按照公平原则协商解决合同终止后的相关事宜，互相不承担赔偿责任。
七、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费、保全费等）由败诉方承担，或由人民法院根据案件具体情况判决由双方分担。
八、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至双方履行完本合同约定的全部义务为止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。
本合同附件包括但不限于双方营业执照副本复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书等，为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________
签订日期：______年______月______日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：__________________
签订日期：______年______月______日
商场建设工程项目技术咨询合同书 6
甲方（委托方）：_________________
地址：_________________
联系人：_________________
联系电话：_________________
乙方（咨询方）：_________________
地址：_________________
联系人：_________________
联系电话：_________________
一、合同目的
甲方委托乙方对______________商场建设工程项目进行技术咨询，以确保项目的顺利进行和实施。
二、项目概况
项目名称：_________________
项目地点：_________________
项目规模：_________________
工程内容：_________________
三、服务内容
乙方应提供以下技术咨询服务：
项目可行性研究及报告编制；
工程设计方案的评审；
施工图纸的`审核；
技术实施指导；
其他相关技术咨询服务：_________________。
四、合同金额及支付方式
合同金额：人民币（大写）___________（小写：_____________）。
支付方式：
预付款：___%的合同金额，合同签署后___日内支付；
中期款：___%的合同金额，乙方完成______阶段后___日内支付；
尾款：___%的合同金额，项目完成并经甲方验收合格后___日内支付。
五、工期
本项目技术咨询服务的工期为：从______年______月______日至______年______月______日，共计______个月。
六、甲方权利与义务
甲方有权要求乙方按约定的时间和要求提供技术咨询服务。
甲方应及时提供与项目相关的资料和文件。
甲方应按合同约定支付咨询费用。
七、乙方权利与义务
乙方应按照合同约定的内容和质量提供技术咨询服务。
乙方应在合理的工作时间内完成工作，并及时向甲方汇报进展情况。
乙方有权要求甲方提供必要的支持和资料。
八、保密条款
双方应对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
九、违约责任
如任一方违约，应赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决
合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________________
日期：______年______月______日
乙方（签字）：_________________
日期：______年______月______日
商场建设工程项目技术咨询合同书 7
委托方（以下简称甲方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
受托方（以下简称乙方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方计划开展商场建设工程项目，为确保项目顺利实施，需借助乙方在相关领域的专业技术咨询服务。乙方凭借其专业能力与丰富经验，有能力为甲方提供全面、优质且精准的技术咨询服务。双方遵循平等、自愿、公平及诚实信用原则，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，就甲方委托乙方进行商场建设工程项目技术咨询事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、项目基本信息
项目名称：____________________商场建设项目
项目地点：____________________
项目规模：____________________（详细说明总建筑面积、建筑层数、各功能区面积及布局等信息）
二、咨询服务范围与内容
项目前期调研与规划
深入调查分析项目所在地的商业环境、市场需求、竞争对手等情况，出具详尽的市场调研报告，为项目定位和商业规划提供有力的数据支持和决策依据。
参与项目概念设计和总体规划，从技术可行性、经济效益、空间布局合理性等多个维度提出专业意见和建议，协助甲方制定科学、合理、可行的项目规划方案，确保项目能够紧密契合市场需求和未来发展趋势，实现商业价值最大化。
工程设计阶段技术支持
对建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业设计文件进行全面细致的审核，严谨评估设计方案的合理性、安全性和经济性，提出具体的优化改进措施和意见，保证设计完全符合国家及地方现行的规范标准，充分满足甲方对项目功能和品质的期望与要求。
协助甲方组织设计单位、施工单位以及相关部门进行设计交底和图纸会审，及时解答各方在设计图纸理解和实施过程中遇到的各类技术问题，确保设计意图能够准确、完整地在施工过程中得以贯彻执行，避免因沟通不畅或理解偏差导致的施工延误或质量问题。
工程施工过程技术咨询
依据工程特点和施工要求，编制详细的施工组织设计大纲，指导施工单位进一步细化施工方案，并对关键施工技术、施工工艺、施工顺序以及施工进度计划等进行严格审核和优化，保障施工过程高效、安全、有序推进，确保工程按时、高质量完成。
定期派遣专业技术人员深入施工现场，对施工质量、安全防护措施、施工进度等进行全方位的巡查监督，及时发现并纠正施工过程中存在的问题，提出切实可行的整改措施和建议，并积极协助甲方跟踪整改落实情况，确保工程质量和进度目标的顺利实现，有效降低工程风险。
针对工程施工过程中的变更事项，从技术、经济、工期等多个方面进行综合评估和分析，为甲方提供科学合理的变更决策依据，协助甲方办理工程变更手续，严格控制工程变更对项目整体目标的影响，确保项目成本和进度在可控范围内。
工程竣工验收技术协助
协助甲方制定完善的竣工验收计划和验收标准，组织专业技术人员对工程进行全面的竣工预验收，对预验收中发现的工程质量缺陷、遗留问题等进行详细记录，并督促施工单位限期整改，确保工程能够顺利通过竣工验收，交付甲方使用。
负责收集、整理、归档工程建设全过程的技术资料，包括但不限于勘察设计文件、施工图纸、变更通知、检验检测报告、验收记录等，为甲方建立完整、规范的工程技术档案，满足甲方后续运营管理、维护维修以及工程审计等工作的实际需要，为项目的全生命周期管理提供有力支持。
三、服务期限
本合同咨询服务期限自双方正式签字（或盖章）之日起开始计算，至商场建设工程项目竣工验收合格且交付使用后_______个工作日结束。在服务期限内，乙方应根据项目实际进展情况，及时、灵活地提供相应的技术咨询服务。具体服务时间节点可根据项目实际情况由双方协商确定，并以书面形式作为本合同的补充协议，确保双方权益得到充分保障和明确界定。
四、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
甲方有权依据本合同约定的服务内容、质量标准和时间要求，对乙方的技术咨询服务工作进行全面监督、检查和验收，确保乙方提供的服务符合合同要求和项目实际需求。
甲方应及时、准确地向乙方提供项目所需的各类基础资料、文件及信息，包括但不限于项目规划设计条件、地质勘察报告、周边环境资料、企业经营理念与需求等，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性，为乙方开展技术咨询工作提供坚实的数据基础和信息支持。
甲方应为乙方开展技术咨询工作提供必要的工作条件和协助，包括但不限于协调与项目相关的各方关系（如政府部门、设计单位、施工单位、供应商等），合理安排现场调研、会议组织、资料查阅等事宜，积极配合乙方工作，确保乙方能够顺利开展技术咨询服务工作，不受外部因素干扰。
甲方应按照本合同约定的支付方式和时间节点，按时向乙方支付咨询服务费用，并有权要求乙方提供合法、有效的'发票及费用明细清单，确保双方财务往来清晰、规范、合法，保障双方的经济利益。
甲方对乙方在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于与本项目无关的其他用途，维护甲方的商业信誉和技术优势。
（二）乙方权利与义务
乙方有权要求甲方按照本合同约定提供必要的工作条件、资料和费用支付，确保咨询服务工作能够顺利开展，保证乙方能够按照合同要求履行义务，实现合同目标。
乙方应依据国家及地方现行法律法规、规范标准和行业惯例，结合甲方的项目需求和实际情况，组建专业、高效的技术团队，配备具有丰富经验和专业资质的技术人员，为甲方提供高质量、专业化、精准化的技术咨询服务，确保服务质量和效果达到行业领先水平。
在咨询服务过程中，乙方应秉持独立、客观、公正的原则，及时向甲方反馈项目进展情况、存在问题及解决方案建议，定期提交详细、准确的书面工作汇报，确保甲方能够全面、实时地了解项目情况，掌握项目动态，以便甲方做出科学决策。
乙方应对所提供的技术咨询意见、建议和方案负责，确保其科学性、合理性、可行性和安全性。如因乙方原因导致甲方遭受经济损失或工程质量事故，乙方应承担相应的赔偿责任，并负责采取积极有效的补救措施，将甲方的损失降至最低限度，同时应持续改进服务质量，避免类似问题再次发生。
乙方应严格遵守国家有关保密法律法规及本合同约定的保密条款，对在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露或披露。在咨询服务工作结束后，乙方应及时返还或按照甲方要求销毁甲方提供的涉密资料，不得留存任何副本或备份，切实保护甲方的知识产权和商业机密。
乙方应协助甲方处理与本项目技术咨询服务相关的纠纷、争议及索赔事宜，提供必要的技术支持和证据材料，维护甲方的合法权益，确保甲方在项目实施过程中的利益不受侵害，保障项目顺利推进。
五、咨询服务费用及支付方式
服务费用：本项目咨询服务费用总计为人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元）。此费用涵盖乙方为完成本合同约定的全部咨询服务工作所需的人员薪酬、差旅费、办公费、资料费、专家咨询费、税费及其他一切相关费用，但不包括因甲方原因导致的额外费用支出（如项目重大变更、工期延长等）。如有此类情况发生，双方应另行协商确定费用调整事宜，并签订书面补充协议，明确费用调整的依据、范围和方式，确保双方在费用方面的权益得到公平、合理的保障。
支付方式
本合同签订后_______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%作为预付款，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），乙方收到预付款后正式启动咨询服务工作，确保项目前期工作能够顺利开展，为后续服务奠定基础。
乙方完成项目前期调研与规划阶段工作，并提交经甲方审核通过的市场调研报告、项目规划方案及相关技术文件后_______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），以激励乙方按时、高质量完成阶段性工作任务，保证项目按计划推进。
乙方完成工程设计阶段技术支持工作，包括对各专业设计文件的审核优化、协助完成设计交底与图纸会审后_______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），确保乙方在工程设计关键环节的工作得到及时认可和回报，促进项目设计阶段的顺利完成。
乙方完成工程施工过程技术咨询工作，且商场建设工程项目竣工验收合格后_______个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），体现乙方在整个施工过程中技术咨询服务的价值，同时也保障乙方的经济利益与项目最终成果挂钩。
剩余咨询服务费用的_____%作为质量保证金，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），在质量保证期届满后_______个工作日内，经甲方确认乙方无违约行为且咨询服务工作无质量问题后，一次性无息支付给乙方，以约束乙方在服务期内严格履行合同义务，确保项目质量和服务质量的长期稳定性。
六、违约责任
若甲方未按照本合同约定的时间节点及金额支付咨询服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的_____%向乙方支付违约金；逾期超过_______日的，乙方有权暂停咨询服务工作，并书面通知甲方，由此给乙方造成的损失（包括但不限于人员窝工费、差旅费、利息损失等）由甲方承担赔偿责任；逾期超过_______日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付已完成工作的咨询服务费用及相应违约金，同时甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，确保乙方的合法权益得到充分保护，维护合同的严肃性和公平性。
若乙方未按照本合同约定的服务内容、质量标准及时间要求履行咨询服务义务，每逾期一日，应按照咨询服务费用总额的_____%向甲方支付违约金；若乙方提供的咨询服务成果不符合本合同约定或存在重大技术缺陷，导致甲方遭受经济损失或工程延误的，乙方应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因返工、整改、工期延误等产生的直接经济损失、间接经济损失及可得利益损失，同时乙方应无偿采取补救措施，直至咨询服务成果符合本合同要求为止；若乙方违约行为严重影响项目进展或经甲方书面通知后_______日内仍未改正的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的咨询服务费用，同时乙方应按照咨询服务费用总额的_____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，促使乙方严格履行合同义务，保障甲方的项目利益不受损害。
任何一方违反本合同约定的保密义务，应按照咨询服务费用总额的_____%向对方支付违约金；如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失（包括但不限于商业信誉损失、经济损失等），违约方还应继续赔偿对方的损失，直至对方的损失得到全部弥补；若因一方泄密行为给第三方造成损失的，泄密方应承担全部赔偿责任，并负责解决由此引发的一切纠纷与法律责任，强化双方的保密意识，保护双方的商业秘密和敏感信息安全。
若因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为、法律法规调整等）或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观因素导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后_______小时内书面通知对方，并提供相关证明文件；在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商决定是否继续履行本合同或变更合同条款，如因不可抗力事件导致合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应按照公平原则协商解决合同终止后的相关事宜，互相不承担赔偿责任，合理分担因不可抗力导致的风险和损失，体现合同的公平性和合理性。
七、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费、保全费等）由败诉方承担，或由人民法院根据案件具体情况判决由双方分担，确保双方在争议解决过程中能够依据法律程序，公平、公正地维护自身合法权益，保障合同的顺利执行和项目的持续推进。
八、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至双方履行完本合同约定的全部义务为止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，确保双方的权利和义务得到明确、有效的记录和保障，便于双方在合同履行过程中查阅和执行。
本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准，使合同能够根据项目实际情况和双方的具体需求进行灵活调整和完善，确保合同的适应性和可操作性。
本合同附件包括但不限于双方营业执照副本复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书等，为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，为双方的合同履行提供必要的资质证明和法律依据，保障合同的合法性和有效性。
甲方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：____________________
签订日期：______年______月______日
乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：____________________
签订日期：______年______月______日
商场建设工程项目技术咨询合同书 8
甲方（委托方）：_____________________
乙方（咨询方）：_____________________
鉴于甲方拟进行_____________________商场建设工程项目（以下简称“项目”），并需要专业的技术咨询服务，乙方具备相应的技术能力和经验，双方经友好协商，就技术咨询事宜达成如下协议：
一、咨询内容
乙方将为甲方提供以下技术咨询服务：
项目可行性研究分析；
商场规划设计方案评估；
工程造价预算及成本控制建议；
施工技术难题解决方案；
其他甲方要求的咨询服务。
二、咨询期限
本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、咨询费用及支付方式
咨询费用总额为人民币（大写）____________元整（￥____________元）；
支付方式：甲方应在合同签订后____日内支付总费用的____%作为预付款，剩余费用按项目进度分期支付，具体支付时间和比例如下：
第一阶段：___________________，支付比例为__%；
第二阶段：___________________，支付比例为__%；
第三阶段：_____________________，支付剩余费用。
四、双方权利与义务
甲方有权要求乙方按照合同约定提供咨询服务，并按时支付咨询费用；
乙方应保证提供的咨询服务符合行业标准及甲方要求，并对咨询成果负责；
双方应保守在合作过程中获取的对方商业秘密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
五、违约责任
任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的'损失。
六、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日
商场建设工程项目技术咨询合同书 9
甲方（委托方）：
名称：__________________
法定代表人：____________
地址：__________________
联系方式：____________
乙方（受托方）：
名称：__________________
法定代表人：____________
地址：__________________
联系方式：____________
鉴于甲方拟开展商场建设工程项目，亟待专业技术咨询助力，乙方凭专业资质与卓越能力，堪当此任。双方经友好磋商，依循《中华人民共和国民法典》等法规，达成如下合意：
一、咨询项目概览
项目名称：________________商场建设工程技术咨询专项服务
项目坐落地点：________________
项目涵盖规模：________________
二、咨询服务明细与范畴
前期筹备规划咨询，涵盖但不限于________________（诸如场地勘查剖析、市场动向调研、可行性研究报告精心编制等）。
工程设计蓝图审核，针对________________（建筑外观与布局设计、承重结构设计、给排水管网设计、电气线路与系统设计等板块）给予专业洞见与建设性提议，力保设计契合规范并贴合甲方愿景。
施工全程技术指引，协同甲方攻克施工中的技术难关，像________________（地基基础施工关键技术、主体架构施工精细工艺、装饰装修选材适配等），同时严督施工质量，定期呈交质量核验报告。
工程进度管控咨询，拟定科学的项目推进计划，依据实际动态跟踪调适，输出优化方略，护航项目如期竣工。
工程造价精控咨询，严谨审核工程预算、决算，辅助甲方勒紧成本缰绳，深挖成本偏差成因并给出改进良策，诸如________________（详审工程量清单、解析材料价格起伏、严控变更签证费用等）。
三、咨询服务周期
本合同约定咨询服务时段自____年__月__日起始，至____年__月__日终了。具体日程铺排如下：
前期规划咨询区间：自合同落笔签字当日起，至____年__月__日止，完成相关报告与建议的呈递。
设计方案审核节点：甲方交付设计方案后的__个工作日内，完成审核并上交书面评定意见。
施工技术指导进程：依循施工推进节奏，随时响应甲方技术诉求，定期（按周 / 月）亲赴施工现场给予技术辅导与质量巡检，且每次巡检完毕后的__个工作日内提交质量报告。
工程进度管理时段：自项目破土动工之日起，每周 / 每月定时呈交进度简报，并依实际灵活调整计划。
工程造价控制阶段：工程预算编制收官后的__个工作日内完结审核，结算审核在接收结算资料后的__个工作日内尘埃落定。
四、咨询服务品质基准
乙方须依循国家、地方现行的标准、规范、规程以及行业通行惯例，结合甲方特定诉求，输出高品质咨询服务，担保咨询成果精准、可靠、实用。
乙方递交的各类报告、方案、建议等成果文件应架构完整、条理明晰、数据确凿，并顺利通过甲方组织的专家评审或内部审核（若有需求）。
在施工技术督导与质量核查环节，乙方要敏锐洞察并指明施工中的技术瑕疵与质量隐忧，给出切实可行的整改路径，保障工程质量达标，与设计要求及相关标准严丝合缝。
五、双方权责界定
（一）甲方权责
权利
有权要求乙方依约按质、按量、按时交付技术咨询服务。
有权督查乙方咨询作业全程，提出改进意见，责成乙方按需补充、修正。
有权启用乙方所呈咨询成果，专项服务于本商场建设项目的落地与运维。
义务
向乙方供给开展咨询所需基础资料、文件、图纸等，且确保其真实、准确、完备。
为乙方咨询工作铺垫必要条件、提供协助，涵盖安排实地调研、协调关联方关系等。
依合同约定的节点与方式，向乙方兑付咨询服务费用。
对乙方提交的咨询成果严守机密，未经乙方书面许可，不得向第三方泄露或挪作他用。
（二）乙方权责
权利
有权要求甲方依约提供咨询工作必需的.资料、条件及协助，并按时结清服务费用。
有权基于咨询需求，深度调研项目相关情形，调阅文件资料，向有关单位、人员问询核实。
咨询进程中，若察觉甲方所供资料存疑或有误，有权要求甲方纠错补全，并相应调适工作计划与期限。
对知悉的甲方商业、技术机密严格保密，未经甲方书面授权，不得向第三方披露或另作他途。
义务
集结专业咨询团队，配备资质、经验俱佳的技术人才，保障咨询作业畅顺、服务品质过硬。
依合同所定内容、范畴、期限与质量要求，恪尽职守，为甲方呈献优质、高效咨询服务，不得私自转包、分包。
咨询全程秉持客观、公正、独立立场，不受外界干扰，为甲方擘画科学合理的咨询建议。
依咨询推进态势，及时向甲方通报工作进展，呈交阶段性成果与最终报告，并对成果真实性、准确性、完整性担责。
辅助甲方处置与项目相关的技术争议、纠纷，供给必要技术支撑与证据素材。
六、咨询服务费用及支付路径
咨询服务报酬
本项目技术咨询服务费用总计人民币（大写）________________元（小写：￥______元）。此费用囊括乙方为履约所需的一切开销，涵盖人员薪酬、差旅支出、办公经费、资料购置、税费缴纳等，唯甲方因素衍生的额外开支（如设计变更、工程返工引发的费用）不在其内。
支付办法
合同签订后的__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费的__% 作为预付款，即人民币（大写）________________元（小写：￥______元）。
乙方圆满完成前期规划咨询阶段任务，并提交经甲方审验通过的可行性研究报告后的__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费的__%，即人民币（大写）________________元（小写：￥______元）。
乙方顺利完结工程设计方案审核阶段工作，提交书面审核意见且获甲方确认后的__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费的__%，即人民币（大写）________________元（小写：￥______元）。
乙方达成施工过程技术指导阶段中期目标（如工程主体结构竣工），并提交对应质量检查报告与技术指导记录后的__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费的__%，即人民币（大写）________________元（小写：￥______元）。
乙方完成工程进度管理咨询与工程造价控制咨询阶段任务，提交最终进度报告与结算审核报告，且经甲方验收合格后的__个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费的尾款，即人民币（大写）________________元（小写：￥______元）。
七、违约责任厘定
若甲方未依约定期限与方式向乙方支付咨询服务费，每逾期一日，须按未付金额的__% 向乙方偿付违约金。逾期超__天，乙方有权暂停咨询服务，并向甲方追讨由此造成的损失。
若乙方未依合同约定的内容、范畴、期限与质量要求履约，甲方有权责令乙方限期整改。若乙方逾期未完成整改或整改后仍未达标，甲方有权扣减相应咨询服务费，甚至解除合同，并要求乙方依咨询服务费的__% 向甲方支付违约金，同时乙方须赔偿甲方遭受的全部损失。
任何一方违背保密义务，应按咨询服务费的__% 向对方支付违约金，并承担由此给对方造成的损失。若违约金不足以弥补损失，违约方须持续赔偿直至足额填平。
因不可抗力致使一方无法履约，不担违约责任，但应即时知会对方，并在不可抗力事件终结后的__天内出具证明文件。双方协商决定是否续行合同或调整条款。
八、争议调处
本合同履行期间若起争议，双方应先行友好协商；协商无果，任一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提请诉讼。
九、其他规约
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，效力等同。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同效力一致，内容冲突时以补充协议为准。
甲方（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________
签订日期：____年__月__日
商场建设工程项目技术咨询合同书 10
委托方（以下简称甲方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
受托方（以下简称乙方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方拟开展商场建设工程项目，期望借助乙方在该领域的专业技术咨询力量，保障项目顺利推进。乙方凭借自身专业知识与丰富实践经验，有实力为甲方提供全方位、高品质、精准到位的技术咨询服务。双方依据平等、自愿、公平及诚实信用原则，遵循《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方承担商场建设工程项目技术咨询工作事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、项目基本信息
项目名称：____________________商场建设项目
项目地点：____________________
项目规模：____________________（需详细阐述总建筑面积、建筑层数，各功能区如零售区、餐饮区、娱乐区等的面积规划及布局详情）
二、咨询服务范围与内容
项目前期调研与规划
系统调研项目所处区域的商业生态、市场供需状况、竞争对手态势等，精心编制详尽且具深度的市场调研报告，为项目精准定位、商业规划的科学制定提供关键的数据基石与决策支撑。
深度参与项目概念设计与总体规划流程，从技术落地可行性、经济效益最大化、空间布局合理性等多元视角出发，提出专业、独到且切实可行的意见与建议，助力甲方雕琢出科学合理、贴合市场、前景可期的项目规划蓝图，力求实现商业价值的巅峰。
工程设计阶段技术支持
对建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业设计图纸及文件展开全方位、精细化审核，严谨甄别设计方案的合理性、安全性与经济性，针对性给出优化改进的精准策略与实操建议，确保设计成果严格契合国家及地方现行规范标准，充分满足甲方对项目功能完备性与品质卓越性的追求。
全力协助甲方组织设计单位、施工单位以及相关主管部门开展设计交底与图纸会审工作，及时、高效解答各方在设计图纸研读与现场实施过程中遭遇的各类技术疑难，保障设计意图在施工全程得以精准、完整贯彻，杜绝因沟通阻碍或理解偏差引发的施工延误或质量瑕疵。
工程施工过程技术咨询
依据工程特性与施工要点，匠心编制详细周全的施工组织设计大纲，引领施工单位进一步细化施工方案，并对关键施工技术应用、施工工艺流程、施工顺序编排以及施工进度规划等进行严格审核与优化升级，护航施工进程高效、安全、有条不紊推进，确保工程如期、高质量竣工交付。
定期选派资深专业技术人员深入施工现场，对施工质量、安全防护落实、施工进度执行等情况进行无死角巡查监督，敏锐捕捉并即时纠正施工进程中暴露的问题，提出切实可行的整改举措与合理化建议，并积极协同甲方跟踪整改落实成效，切实保障工程质量达标、进度无虞，有效管控工程潜在风险。
针对工程施工期间出现的变更诉求，从技术可行性、经济合理性、工期影响性等多维度进行综合权衡、科学评估与深度分析，为甲方提供精准可靠的变更决策依据，全程协助甲方办理工程变更手续，严控工程变更对项目整体目标的冲击，确保项目成本可控、进度有序。
工程竣工验收技术协助
协同甲方精心拟定完备的竣工验收计划与严苛的验收标准，组织专业技术骨干对工程展开全面系统的竣工预验收，对预验收环节发现的工程质量瑕疵、遗留问题等进行详实记录，并督促施工单位限期整改到位，保障工程顺利通过竣工验收，如期交付甲方启用。
全面负责收集、整理、归档工程建设全周期的技术资料，涵盖但不限于勘察设计原始文件、施工图纸、变更通知、检验检测报告、验收记录等，为甲方搭建完整、规范、便于查阅的工程技术档案库，满足甲方后续运营管理、维护维修以及工程审计等工作的实际刚需，为项目全生命周期的稳健运营提供坚实后盾。
三、服务期限
本合同约定的咨询服务周期自双方正式签字（或盖章）之日起算，至商场建设工程项目竣工验收合格且交付甲方正式投入使用后____个工作日终结。服务期内，乙方应依据项目实时进展动态，灵活、及时调配资源，提供适配的技术咨询服务。具体服务时间节点可结合项目实际状况由双方协商敲定，并以书面形式订立为本合同的补充协议，以此确保双方权益得到周全保障与清晰界定。
四、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
甲方有权参照本合同既定的服务内容、质量标杆和时间节点要求，对乙方技术咨询服务工作展开全面监督、细致检查与严格验收，确保乙方交付的服务与合同约定严丝合缝，契合项目实际诉求。
甲方应按时、精准地向乙方提供项目开展所需的各类基础资料、文件以及信息数据，包括但不限于项目规划设计前置条件、地质勘察详细报告、周边环境综合资料、企业运营理念与核心需求等，并确保所提供资料真实、准确、完整无缺，为乙方顺利开展技术咨询作业筑牢数据根基与信息支撑。
甲方应为乙方开展技术咨询业务提供必要的工作便利与协作支持，涵盖但不限于协调与项目紧密关联的各方关系（诸如政府职能部门、设计单位、施工单位、物料供应商等），合理安排现场调研行程、会议组织协调、资料查阅权限授予等事宜，积极配合乙方工作推进，确保乙方技术咨询服务不受外界干扰，顺畅开展。
甲方应依循本合同约定的支付路径与时间节点，按时足额向乙方支付咨询服务费用，并有权要求乙方出具合法、有效的发票及费用明细清单，确保双方财务往来清晰透明、合规合法，切实维护双方经济利益。
甲方对乙方在咨询服务进程中知悉的甲方商业机密、技术诀窍及其他敏感信息负有严格保密责任，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露或挪作他用，全力维护甲方商业信誉与技术优势。
（二）乙方权利与义务
乙方有权要求甲方依照本合同约定提供必备的工作条件、详实资料以及按时支付费用，保障咨询服务工作有序启动、顺利推进，确保乙方能够依约履行义务，达成合同预设目标。
乙方应依据国家及地方现行法律法规、规范标准与行业通行惯例，结合甲方项目特质与实际需求，精心搭建专业精湛、高效协同的技术团队，配备经验丰富、资质过硬的技术人员，为甲方呈献高品质、专业化、精准入微的技术咨询服务，力保服务质量与成效跻身行业前沿。
在咨询服务全程，乙方应秉持独立、客观、公正的职业操守，及时向甲方反馈项目推进情况、现存问题及针对性解决方案建议，定期呈交详细、精准的书面工作汇报，确保甲方能够全方位、实时掌握项目动态，为甲方科学决策提供有力依据。
乙方应对所出具的技术咨询意见、建议和方案负全责，确保其具备科学性、合理性、可行性与安全性。倘若因乙方原因致使甲方遭受经济损失或工程质量事故，乙方应承担相应赔偿责任，并迅速采取积极有效的补救行动，将甲方损失降到最低限度，同时持续优化服务质量，杜绝类似问题再度发生。
乙方应严格恪守国家有关保密法律法规及本合同约定的保密条款，对在咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术机密及其他敏感信息予以严格保密，绝不向任何第三方泄露或披露。咨询服务结束后，乙方应依甲方要求及时返还或销毁甲方提供的涉密资料，不得留存任何副本或备份，切实捍卫甲方的知识产权与商业机密。
乙方应全力协助甲方处理与本项目技术咨询服务相关的纠纷、争议及索赔事宜，提供必要的技术支撑和关键证据材料，维护甲方合法权益，保障项目在实施进程中甲方利益不受侵害，推动项目稳步前行。
五、咨询服务费用及支付方式
服务费用：本项目咨询服务费用总计为人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元）。该费用囊括乙方为圆满完成本合同约定全部咨询服务工作所需的人员薪酬、差旅费、办公费、资料费、专家咨询费、税费及其他一切相关开支，但因甲方原因引发的额外费用支出（如项目重大变更、工期不合理延长等）不在此列。如有此类情形发生，双方应另行协商费用调整细则，并签署书面补充协议，明确费用调整依据、范畴与方式，确保双方在费用问题上的.权益得到公平、合理保障。
支付方式
本合同签署后的____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%作为预付款，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），乙方收到预付款后正式开启咨询服务流程，为项目前期筹备工作顺利起航奠定基础。
乙方圆满完成项目前期调研与规划阶段任务，并提交经甲方审核通过的市场调研报告、项目规划方案及相关技术文件后的____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），以此激励乙方按时、高质量达成阶段性工作指标，保障项目按既定计划稳步推进。
乙方出色完成工程设计阶段技术支持工作，涵盖对各专业设计文件的精细审核优化、协助完成设计交底与图纸会审等关键任务后____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），确保乙方在工程设计核心环节的卓越付出得到及时认可与回报，助力项目设计阶段圆满收官。
乙方高效完成工程施工过程技术咨询工作，且商场建设工程项目竣工验收合格后的____个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的_____%，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），充分彰显乙方在整个施工进程技术咨询服务的关键价值，同步保障乙方经济收益与项目最终成果紧密挂钩。
剩余咨询服务费用的_____%作为质量保证金，即人民币（大写）____________________元整（小写：￥____________________元），在质量保证期届满后的____个工作日内，经甲方确认乙方无违约行径且咨询服务工作无质量瑕疵后，一次性无息支付给乙方，以此约束乙方在服务周期内严格履约，确保项目质量与服务品质的长期稳定。
六、违约责任
若甲方未能依照本合同约定的时间节点及金额支付咨询服务费用，每逾期一日，应按未支付金额的_____%向乙方支付违约金；逾期超过____日的，乙方有权暂停咨询服务作业，并书面通知甲方，由此给乙方造成的损失（包括但不限于人员闲置费、差旅费、资金占用利息损失等）由甲方承担赔偿责任；逾期超过____日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付已完成工作对应的咨询服务费用及相应违约金，同时甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，切实保障乙方合法权益，维护合同权威性与公平性。
若乙方未按照本合同约定的服务内容、质量标准及时间要求履行咨询服务职责，每逾期一日，应按照咨询服务费用总额的_____%向甲方支付违约金；若乙方交付的咨询服务成果与本合同约定不符或存在重大技术缺陷，致使甲方遭受经济损失或工程延误的，乙方应承担赔偿责任，赔偿范畴涵盖但不限于甲方因返工、整改、工期延误等衍生的直接经济损失、间接经济损失及可得利益损失，同时乙方应无偿采取补救措施，直至咨询服务成果契合本合同要求为止；若乙方违约行径严重妨碍项目推进或经甲方书面通知后____日内仍未改正的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的咨询服务费用，同时乙方应按照咨询服务费用总额的_____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，督促乙方严格依约履职，保障甲方项目利益不受损害。
任何一方违反本合同约定的保密义务，应按照咨询服务费用总额的_____%向对方支付违约金；倘若违约金不足以弥补对方因此遭受的损失（包括但不限于商业信誉减值损失、经济损失等），违约方还应持续赔偿对方损失，直至对方损失得到足额弥补；若因一方泄密行为给第三方造成损失的，泄密方应承担全部赔偿责任，并负责化解由此引发的一切纠纷与法律责任，强化双方保密意识，筑牢双方商业秘密与敏感信息安全防线。
若因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行政指令、法律法规政策调整等）或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观因素致使一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的____小时内书面通知对方，并提供相关证明文件；在不可抗力事件影响消除后的合理时段内，双方应协商决定是否继续履行本合同或变更合同条款，如因不可抗力事件导致合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应依据公平原则协商解决合同终止后的相关善后事宜，彼此互不承担赔偿责任，合理分摊因不可抗力引发的风险与损失，彰显合同的公平公正属性。
七、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议调处均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同进程中若发生争议，应优先通过友好协商寻求化解之道；协商无果的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼费用（涵盖但不限于案件受理费、律师费、鉴定费、保全费等）由败诉方承担，或由人民法院依据案件具体情况裁定由双方分担，确保双方在争议解决过程中能够依托法律程序，公平、公正维护自身合法权益，保障合同顺利施行与项目持续推进。
八、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起正式生效，有效期至双方圆满履行完本合同约定的全部义务为止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，确保双方的权利与义务得到明晰、有效的记录与保障，便于双方在合同履行期间随时查阅与执行。
本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以约定，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准，使合同能够依据项目实际情形和双方具体需求灵活调适与完善，确保合同的适应性与可操作性。
本合同附件包含但不限于双方营业执照副本复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书等，为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，为双方合同履行提供必要的资质凭证和法律依据，保障合同的合法性与有效性。
甲方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：____________________
签订日期：______年______月______日
乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：____________________
签订日期：______年______月______日
【商场建设工程项目技术咨询合同书】相关文章：
小区建设工程项目技术咨询合同03-07
小区建设工程项目技术咨询合同(精)05-07
广州市建设工程技术咨询合同书05-06
技术咨询合同书08-13
技术咨询合同书09-05
建设工程项目管理规范09-08
工程项目建设方案模板07-30
工程项目技术咨询合同范本09-21
项目技术咨询合同书05-05