消防工程施工承包合同（精选7篇）
现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的消防工程施工承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
消防工程施工承包合同 1
甲方(劳务发包方)：
乙方(劳务承包方)：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：
探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的.施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
消防工程施工承包合同 2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，本着公平、公正的原则，为确保工程质量和整体工程的需要，经双方共同协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程项目
工程名称：
工程地点：
工程范围：火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、排烟系统的安装及调试(不含灭火器、消防应急灯)。
承包方式
1、包工包料、
2、甲方提供有效消防施工图纸两套(蓝图)，乙方按照图纸施工。最终价款以安装的工程量结算。
二、工程造价：__________(元)
三、工程期限
1、乙方根据甲方工期要求，合理组织人员，按时完成所有工作内容。
四、工程质量
1、本合同工程的.工程质量必须达到《最新建筑消防工程设计施工验收与技术规范标准手册》的要求。
2、甲方提供办公室及材料堆放场地，乙方所用材料必须符合国家规定要求，必须有材料出厂合格证和复试报告，并经甲方代表确认合格后，方可用于本工程。如产品质量不合格，甲方有权要求乙方限期更换和退货。
3、甲方代表对工程进度、质量进行监督检查，如质量不符合相关验收单位要求，甲方有权要求乙方返工，直到合格为止，并由乙方承担一切相应责任。
四、付款方式
材料到场甲方付合同款40%，工程施工完毕甲方付合同款40%，验收合格甲方付合同款15%，剩余5%为质保金，质保期为一年，质保期满后甲方付清乙方合同款。
五、竣工验收
1、工程完工后由乙方负责验收，甲方积极配合验收。
2、从验收之日起,乙方对该工程的产品质量及正常使用免费保修一年。
六、双方责任
1、乙方进场施工，设备材料堆放、使用、保管由乙方负责，若发生安全事故，由乙方全权负责。乙方应按照合同约定按期完工。
2、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，对于修理或返工造成逾期交付的，乙方偿付逾期违约金。
3、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
4、工程中途停建、缓建，甲方应根据停工时间的长短给乙方，弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员或机械设备调迁、材料积压的实际损失。
5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
6、甲方免费为乙方提供办公、施工场地、仓库。负责协调现场施工的水、电源及周边关系。乙方负责保质.保量.按时施工近期交付，注意安全、文明施工，如在施工期间发生事故和乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方自行承担。
7、甲方的申报手续必须齐全，如手续问题遇到麻烦由甲方自己解决。
七、纠纷解决方法
如有一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成双方可向经济仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式贰份，双方各执壹份。
2、本合同签订后，甲、乙双方如需要修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，合为本合同的补充合同。
甲方：_____乙方：_____
____年_____月_____日____年_____月_____日
消防工程施工承包合同 3
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《贵州省消防管理处罚条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统的设备采购及安装。
二、工程承包范围
承包范围：根据甲方提供的消防自动报警设计施工图、喷淋设计施工图、暖通设计施图所示内容：1、所有室内火灾自动报警系统的设备采购及安装；2、所有室内自动喷水灭火系统的设备采购及安装（含喷淋水泵控制箱）；3、所有室内消火栓系统的设备采购及安装（含消防水泵控制箱）；4、所有室内防排烟系统的设备采购及安装（含风机控制箱）；5、消防泵、喷淋泵、风机的电源进线安装由甲方负责，乙方负责风机控制箱到风机和水泵控制箱到水泵的到电源配管、配线及调试。6、地下消防水池的进水部分的设备采购及安装。7、应急照明系统、防火门、气体灭火系统的设备采购及安装。
承包方式：本工程采用包工包料（材料须甲方认可）的总承包方式；本合同范围外的施工内容另行签证计算。
三、合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总天数： 天。
四、质量标准
工程质量标准：根据设计及国家标准《建筑设计防火规范》达到合格。
五、结算方式
工程款采用预结算方式结算。
六、合同价款支付
1、合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。双方约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当另行约定，并严格按照甲方在本合同中的付款方式执行。
2、付款方式：乙方进场施工后，每月25日向甲方申报当月的工程进度，甲方在次月10日前支付80%的进度款给乙方。在工程完工后甲方支付给乙方的进度款须达到工程承包总款90%，本工程的消防合格证取得并交给甲方后，一周内付足工程承包总款的97%，预留3%的工程款作为质保金，质保期壹年，到期后如无质量问题，甲方一星期内付清余款。逾期不付，按违约处理。
七、双方责任
1、甲方责任：
①甲方应向乙方明确本工程施工的内容、注意细节和工程要求。
②甲方必须提供详细消防设计图纸给乙方，乙方确认无误按图纸施工。
③协调施工中各种施工队伍的关系及安装工程中所用器材的堆放场所。
④提供施工所必须的水，电，照明等。
⑤因甲方原因延误工程验收或导致验收不合格，甲方不得以任何理由拖延乙方款项。
2、乙方责任：
①严格按照甲方、消防部门和国家相关规范的要求进行安装和调试。本消防工程总体验收由乙方负责组织。
②乙方在施工期间应严格进行工人的安全教育，严格执行施工现场的生产管理条理，做到文明安全施工，施工期间服从甲方管理，不损坏现场生产设备。
③确保所用材料，设备等符合消防质量标准，并具备生产许可证，检验报告，生产合格证等相关证件，所用材料经甲方和监理方的认可方可施工。
八、施工组织进度、暂停施工及工期延误责任
1、乙方必须按甲方工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监理。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
2、乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙主不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在按到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3、因甲方原因 不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
4、工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
5、因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
①甲方未能按约定提供图纸及开工条件；
②甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
④设计变更和工程量增加；
⑤一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
⑥不可抗力；
⑦工程师同意工期顺延的其他情况
九、工程竣工及验收
1、乙方必须按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因乙方原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
3、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价等内容。
4、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的.评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
5、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
6、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
7、甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在职验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
8、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
9、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。
10、工程验收由乙方全权负责相关事宜，并负责提供消防部门验收许可证。
十、质量保修
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，并在最后一次付款时扣除总价款的3%质保金。质保期为取得消防许可证之日起壹年。
2、质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同附件。
十一、违约责任
1、甲方违约责任。当发生下列情况时：
乙方进场后，因甲方原因造成乙方在施工过程中的失误而延误工期，所有损失由甲方负责。
2、乙方违约。当发生下列情况时：
①因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
②因乙方原因工程质量达不到协议约定的质量标准。
③乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
④未经甲方同意擅自修改图纸，不按照图纸进行施工的。
乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、违约方违约后，守约方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定： 后生效
本合同一式肆份，甲、乙双方各持两份。本合同未尽事宜经双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方和乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
合同的权利义务终止后，甲方和乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助，保密等义务。
甲 方：（公章） 甲 方：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
消防工程施工承包合同 4
甲方（发包单位）：_____________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
联系电话：_____________________
乙方（承包单位）：_____________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
联系电话：_____________________
鉴于甲方拟建设消防工程（以下简称“工程”），并同意由乙方承担该工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：_____________
工程地点：_____________
工程内容：包括但不限于消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统的安装与调试。
二、工程承包范围
乙方负责按照施工图纸和规范要求，完成工程范围内的所有消防系统的安装、调试及验收工作。
三、合同工期
开工日期：____年____月____日。
竣工日期：____年____月____日。
如遇以下情况，工期可顺延，但需经甲乙双方书面确认：
因设计修改或业主要求导致工程量增加；
遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、暴雨、地震等）；
因甲方原因（如资金不到位、施工条件不具备等）导致停工。
四、工程质量
乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，确保工程质量符合国家和行业标准。
乙方应建立健全施工质量保证体系，加强施工质量管理，确保工程质量达到合格标准。
工程所需材料应符合设计要求，并具有相应的质量证明文件。
五、合同价款与支付方式
合同总价款为人民币________元整（大写：________元整）。
支付方式：
合同签订后，甲方预付乙方工程款总价的____%；
工程进度达到____%时，支付至工程款总价的____%；
工程竣工并通过消防部门验收合格后，支付至工程款总价的____%；
剩余____%作为质保金，在质保期满且无质量问题后一次性付清。
六、双方责任
甲方责任：
提供施工所需的.图纸、资料及施工场地；
负责协调乙方与各施工单位的配合工作；
负责办理工程报验手续。
乙方责任：
按照施工图纸和规范要求施工；
配合甲方做好工程竣工资料的整理工作；
负责施工现场的安全管理，确保无安全事故发生。
七、材料采购与验收
材料采购：乙方负责按照设计要求采购工程所需材料，并确保材料质量符合标准。
材料验收：甲方有权对乙方采购的材料进行抽检，如发现不合格材料，乙方应立即更换并承担相应责任。
八、工程验收与保修
工程验收：工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。验收合格后，双方签署工程验收报告。
工程保修：乙方承诺对工程质量进行保修，保修期限为____年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修或更换。
九、违约责任
如甲方未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。
如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
十、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他条款
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 法定代表人（签字）：_____________
乙方（盖章）：_____________ 法定代表人（签字）：_____________
签订日期：____年____月____日
消防工程施工承包合同 5
甲方（发包单位）：
法定代表人：
联系方式：
乙方（承包单位）：
法定代表人：
资质证书号：
联系方式：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及有关其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本消防工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：包括但不限于消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统的安装、调试及验收。
二、工程承包范围
乙方负责按照施工图纸和规范要求，完成本合同约定的消防工程施工任务，包括但不限于包工、包料、包检测及资料整理等。
三、合同工期
开工日期： 年 月 日。
竣工日期： 年 月 日。
如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限：
因设计修改或业主要求，工程量增加对施工影响的；
遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、暴雨、水灾、火灾、地震等）造成停工返工的；
因甲方财力不足，资金不到位导致停工或不按合同规定支付工程进度款而影响施工的；
由于甲方责任造成乙方不能按时进场或不能按时开工的。
四、工程质量
乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，确保工程质量达到合格标准。
乙方应建立健全施工质量保证体系，加强施工质量管理，使工程质量符合国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。
乙方应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。
五、合同金额与支付方式
合同总价为人民币 元整（大写： 元整），包括但不限于人工费、材料费、机械费、检测费及资料整理费等。
支付方式：
合同签订后，甲方预付乙方工程款总价的 %作为预付款；
施工过程中，根据工程进度和乙方提交的工程进度款申请，甲方支付相应的工程进度款；
工程竣工并通过消防部门验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
六、材料与设备采购
乙方负责自行采购工程所需的材料和设备，并确保其质量和性能符合施工图纸和规范要求。
乙方采购的材料和设备必须经甲方和监理工程师验收合格后方可使用。
七、双方责任
甲方责任：
负责提供施工所需的`图纸、地质勘探报告等技术资料，并组织图纸会审；
负责协调乙方与各施工单位的配合工作；
负责提供施工所需的用水、用电、堆放材料及施工场地等条件；
负责按时支付工程款。
乙方责任：
负责按照施工图纸和规范要求施工，确保工程质量；
负责编制施工组织设计，提交开工报告，并经甲方和监理审批后正式开工；
负责配合甲方做好工程竣工资料的整理工作；
负责承担因乙方原因造成的一切安全事故和经济损失。
八、违约责任
若甲方未按照约定支付工程款，应按照逾期未付款的 %向乙方支付违约金。
若乙方未按照约定完成工程施工任务或工程质量不符合要求，应按照合同总价的 %向甲方支付违约金，并承担因此造成的一切经济损失。
九、争议解决
双方因本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他条款
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同自工程完工并付清工程款后失效。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期： 年 月 日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期： 年 月 日
消防工程施工承包合同 6
甲方（发包单位）：甲方名称
乙方（承包单位）：乙方名称
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本消防工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：消防系统安装工程，包括但不限于消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统。
二、工程承包范围
乙方负责包工、包料、包检测及资料整理，具体承包范围包括但不限于：火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防器材的安装等。
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
如遇下列情况，工期可顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限：
因设计修改或业主要求，工程量增加对施工影响的；
遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、暴雨、水灾、火灾、地震等）造成停工返工的；
因甲方财力不足，资金不到位导致停工或不按合同规定支付工程进度款而影响施工的；
由于甲方责任造成乙方不能按时进场或不能按时开工的。
四、工程质量
乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，确保工程质量达到国家相关标准和消防部门的验收要求。
乙方应负责编制施工组织设计，做好原始记录、隐蔽工程验收记录等，汇集、整理工程技术资料，并提供一份装订好的合格工程技术资料给甲方。
五、合同金额与付款方式
合同金额：本合同工程总造价为 元（大写： 元）。
付款方式：
合同签订后，甲方预付乙方工程款总价的 %作为预付款；
消防施工完工至消防部门验收前，甲方支付给乙方总工程款至 %；
消防安全检查合格证核发之后，甲方付清乙方工程余款。
六、双方责任
甲方责任：
提供用水、用电、堆放材料及施工、住宿场地；
协调解决施工过程中发生的纠纷；
提供相关申报资材；
负责整个工程的报验手续。
乙方责任：
严格按照施工图纸和规范要求施工，服从甲方统一协调管理及监理方的管理；
及时配合甲方做好工程竣工资料的整理工作；
确保施工过程中的安全，如因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担；
负责保修期内的工程维修工作（人为损坏或凝冻损坏除外），保修期满后乙方实行常年维护，维修材料由甲方负责。
七、材料与设备采购
材料及设备采购均由乙方自行采购，但须符合图纸设计和标准要求，各种证件和质验报告齐全，经甲方和监理工程师验收后方可使用。
乙方采购的材料和设备如经甲方和监理工程师验收不合格，乙方必须在接到通知之日起三日内运出工地现场，逾期甲方和监理工程师有权处理，造成的损失和甲方清场费用由乙方承担。
八、违约责任
任何一方违反合同约定的义务，违约方应向对方支付违约金 %。
因乙方原因造成工程质量低劣、缺陷、返工或工期非正常延误（除人力不可抗拒的'因素造成的之外）所造成的损失由乙方负责。
九、争议解决
双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具有同等的法律效力。
本合同工程完工付清款后失效。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
签订日期：
消防工程施工承包合同 7
甲方（发包单位）：（以下简称甲方）
乙方（承包单位）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及有关其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本承包合同。
一、工程概况
工程名称：______________________
工程地点：______________________
工程内容：包括但不限于消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统的安装与调试。
二、工程承包范围
乙方负责包工、包料、包检测以及资料整理，具体承包范围以施工图纸及合同附件为准。
三、合同工期
开工日期：_______年_______月_______日。
竣工日期：_______年_______月_______日。
如遇以下情况，工期可顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限：
因设计修改或业主要求，工程量增加对施工造成影响的；
遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、暴雨、水灾、火灾、地震等）造成停工返工的；
因甲方财力不足，资金不到位导致停工或不按合同规定支付工程进度款而影响施工的；
由于甲方责任造成乙方不能按时进场或不能按时开工的。
四、工程质量
乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工，确保工程质量达到国家现行验收标准。
乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品，质量以消防部门验收为标准。
五、合同金额与付款方式
合同金额：本合同工程总价款为人民币（大写）______________________元整（￥_________元）。
付款方式：
合同签订后，甲方预付乙方工程款总价的_______%作为预付款；
施工过程中，根据工程进度，甲方支付给乙方相应的工程进度款；
工程竣工并通过消防部门验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
六、双方责任
甲方责任：
负责整个工程的报验手续；
提供施工所需的水、电、堆放材料及施工、住宿场地；
协调解决施工过程中发生的纠纷；
按时支付工程进度款及工程余款。
乙方责任：
严格按照施工图纸和规范要求施工；
服从甲方统一协调管理及监理方的`管理；
及时配合甲方做好工程竣工资料的整理工作；
确保工程在约定的施工期限内竣工验收，并通过消防部门验收合格；
承担因乙方原因造成的一切安全事故责任及经济损失。
七、材料采购与验收
材料及设备采购均由乙方自行采购，乙方应确保采购的材料符合图纸设计和标准要求，各种证件和质验报告齐全。
甲方和监理工程师有权对乙方采购的材料进行验收，不合格的材料乙方必须在接到通知之日起三日内运出工地现场。
八、保修与维护
工程验收合格后，乙方负责保修一年。人为损坏或凝冻损坏由甲方负责所需一切费用。
保修期满后，乙方实行常年维护，维修材料由甲方负责。
九、违约责任
任何一方违反合同约定的义务，违约方应向对方支付违约金_______%。
因违约行为给对方造成经济损失的，违约方还应赔偿对方相应的经济损失。
十、争议解决
双方因执行本合同发生争议时，应友好协商解决。协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同在工程完工付清款后失效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
日期：_______年_______月_______日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
日期：_______年_______月_______日
【消防工程施工承包合同】相关文章：
消防工程施工承包合同4篇11-24
写字楼消防工程施工承包合同05-05
消防工程施工劳务承包合同（通用11篇）08-26
消防工程施工应急预案02-14
消防改造工程施工方案11-18
消防工程施工方案01-25
消防工程施工合同06-13
消防工程施工协议06-27
消防工程施工合同（精选）06-29